Ухвала суду № 81201853, 16.04.2019, Шацький районний суд Волинської області

Справа № 170/827/18

Провадження №2/170/37/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2019 року смт. Шацьк

Шацький районний суд Волинської області у складі головуючого судді Сушик Н.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, представника позивача ОСОБА_2, відповідача ОСОБА_3, представника відповідача ОСОБА_4, розглянувши у відкритому підготовчому засіданні в режимі відеоконференції з Міжгірським районним судом Закарпатської області справу за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_3 про розірвання договору підряду та відшкодування збитків, та за зустрічним позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості,

в с т а н о в и в:

13.12.2019 року ОСОБА_5 звернулася в суд з позовом до ОСОБА_3 про розірвання договору підряду та відшкодування збитків.

26.03.2019 року ОСОБА_3 подав зустрічну позовну заяву до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості.

Ухвалою суду від 02.04.2019 року зустрічний позов прийнято до спільного розгляду з первісним позовом та об'єднано в одне провадження.

12.04.2019 року сторонами подано заяву про укладення мирової угоди.

За умовами мирової угоди сторони домовились про наступне:

1.Сторони дійшли спільної добровільної згоди про розірвання Договору підряду №03-02 з будівництва зрубу (монтаж коробки дерев'яного будинку), укладеного 27 лютого 2017 року між ОСОБА_5 в якості замовника та ОСОБА_3 в якості підрядника (надалі - Договір підряду).

2.З моменту набрання чинності цією ОСОБА_6 угодою зобов'язання Сторін, що виникли з Договору підряду, припиняються і Сторони не вважають себе пов'язаними будь-якими правами та обов'язками, обумовленими Договором підряду.

3.ОСОБА_6 угода вважається укладеною з моменту її підписання Сторонами і набирає чинності з моменту набрання законної сили ухвалою Шацького районного суду Волинської області у справі №170/827/18 про затвердження даної ОСОБА_6 угоди.

4.Сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними за Договором підряду до моменту його розірвання.

5.З метою мирного врегулювання спору Відповідач, ОСОБА_3, зобов'язується виплатити Позивачу, ОСОБА_5, грошові кошти у розмірі 70 000,00 гри (сімдесят тисяч гривень 00 коп.) в наступному порядку:

5.1.В день затвердження судом умов даної ОСОБА_6 угоди Відповідач зобов'язується внести на депозитний рахунок Шацького районного суду Волинської області грошові кошти у розмірі 70 000,00 грн. (сімдесят тисяч гривень 00 коп.) з вказівкою про призначення цих коштів для виплати їх Позивачу після набрання законної сили ухвалою Шацького районного суду Волинської області у справі №170/827/18 про затвердження даної ОСОБА_6 угоди.

5.2.Внесені Відповідачем грошові кошти згідно умов даної ОСОБА_6 угоди зберігаються на депозитному рахунку Шацького районного суду Волинської області і Позивач вправі буде отримати ці кошти не раніше як після спливу трьох робочих днів з моменту набрання законної сили ухвалою Шацького районного суду Волинської області у справі №170/827/18 пре затвердження даної ОСОБА_6 угоди.

6.В разі невиконання Відповідачем п. 5.1. даної ОСОБА_7 та/або відкликання коштів до набрання законної сили ухвалою Шацького районного суду Волинської області у справі №170/827/18 про затвердження даної ОСОБА_7 угоди, за умови відсутності обставин зазначених в п. 7 даної ОСОБА_7 угоди, та/або вчинення Відповідачем інших дій, які відстрочать та/або унеможливлять отримання Позивачем перерахованих Відповідачем коштів, а також відстрочать та/або унеможливлять набрання законної сили ухвалою Шацького районного суду Волинської області у справі №170/827/18 про затвердження даної ОСОБА_7 угоди, Відповідач зобов'язується сплатити на користь Позивача неустойку у розмірі 70 000 грн (сімдесят тисяч гривень 00 коп.). При цьому сплата неустойки не звільняє Відповідача від обов'язку належного виконання п. 5.1. даної ОСОБА_7 угоди.

7.В разі вчинення Позивачем або його представником будь-яких дій, що відстрочать та/або унеможливлять набрання законної сили ухвалою Шацького районного суду Волинської області у справі №170/827/18 про затвердження даної ОСОБА_7 угоди, Відповідач вправі ставити питання про негайне повернення йому в повному обсязі коштів, внесених на депозитний рахунок Шацького районного суду Волинської області згідно умов пункту 5 цієї ОСОБА_7 угоди, і ці кошти мають бути повернуті йому в найкоротший строк незалежно від заперечень Відповідача.

8.Згода Відповідача сплатити на користь Позивача грошові кошти у розмірі та порядку, визначеному в пункті 5 цієї ОСОБА_7 угоди не являється визнанням Відповідачем обґрунтованості позовних вимог, заявлених Позивачем у справі №170/827/18, та не є визнанням Відповідачем обставин, викладених в позовній заяві Позивача тощо.

9.Сторони дійшли згоди про те, що в разі оскарження Позивачем або його представником умов даної ОСОБА_7 угоди в апеляційному та/або в касаційному поряду, а також в разі пред'явлення в майбутньому Позивачем будь-яких претензій до Відповідача в судовому та/або позасудовому порядку, в тому числі шляхом звернення із будь-якою скаргою, заявою, клопотанням, тощо до правоохоронних органів та органів Національної поліції, що ґрунтуватимуться на умовах Договору підряду та/або будуть пов'язані з укладенням, виконанням та/або розірвання Договору підряду, Позивач зобов'язується негайно повернути Відповідачу кошти отримані за умовами даної ОСОБА_7 угоди у розмірі 70 000,00 грн (сімдесят тисяч гривень 00 коп.) в повному обсязі та неустойку у розмірі 70 000,00 грн (сімдесят тисяч гривень 00 коп.).

10. Сторони дійшли згоди про те, що в разі оскарження Відповідачем умов даної ОСОБА_7

угоди в апеляційному та/або в касаційному поряду, а також в разі пред'явлення в майбутньому

Відповідачем будь-яких претензій до Позивача в судовому та/або позасудовому порядку, в тому

числі шляхом звернення із будь-якою скаргою, заявою, клопотанням, тощо до правоохоронних

органів та органів Національної поліції, що ґрунтуватимуться на умовах Договору підряду та/або

будуть пов'язані з укладенням, виконанням та/або розірвання Договору підряду, Відповідач

зобов'язується негайно сплатити Позивачу неустойку у розмірі 70 000,00 грн. (сімдесят тисяч

гривень 00 коп.)

11.Позивач підтверджує, що на момент підписання даної ОСОБА_7 угоди на розгляді та/або у провадженні правоохоронних органів, органів Національної поліції та будь-яких інших органів державної влади, за виключенням справи №170/827/18, що перебуває у провадженні Шацького районного суду Волинської області, не перебувають позови, скарги, заяви, клопотання, тощо, які ґрунтуються на умовах Договору підряду, пов'язані з укладенням, виконанням та/або розірвання Договору підряду.

12.Сторони дійшли згоди про те, що судові витрати, понесені ними під час розгляду справи №170/827/18, Сторонами одне одному не відшкодовуються.

13.Сторони усвідомлюють, що визнання судом умов даної ОСОБА_7 угоди приведе до закриття провадження у справі №170/827/18 і неможливості повторного звернення до суду з тотожними позовами.

14.З моменту визнання судом даної ОСОБА_7 угоди жодна зі Сторін не має права претендувати на перегляд умов даної ОСОБА_7 угоди, всі претензії вважаються вирішеними.

Сторони просили затвердити подану суду мирову угоду.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст.207 ЦПК України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов’язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, що мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією ж ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Судом встановлено, що наслідки затвердження мирової угоди сторонам зрозумілі.

Дослідивши письмові докази у справі у їх сукупності, суд дійшов висновку, що укладена сторонами мирова угода не суперечить закону, не порушує права, свободи та інтереси інших осіб, вчинена в інтересах сторін, а тому у відповідності до ст. 207, п.5 ч.1 ст. 255 ЦПК України мирову угоду слід затвердити, провадження у справі закрити.

Відповідно до ч.1 ст.267 ЦПК України суд, який ухвалив рішення, може визначити порядок його виконання, про що зазначає в рішенні.

Крім того, відповідно до ч.3 ст.7 Закону України «Про судовий збір», ст.142 ЦПК України у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, суд у відповідній ухвалі у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Як вбачається з матеріалів цивільної справи, при зверненні з позовом ОСОБА_5 було сплачено 3988,13 грн. судового збору відповідно до квитанції №0.0.1208540851.1 від 12.12.2018 року.

Тому, ОСОБА_5 слід повернути з державного бюджету 50 відсотків сплаченого нею судового збору в розмірі 1994,06 (одну тисячу дев'ятсот дев'яносто чотири гривні 6 копійок) відповідно до квитанції №0.0.1208540851.1 від 12.12.2018 року.

При зверненні з позовом ОСОБА_3 було сплачено 4162,90 грн. судового збору відповідно до квитанції №9 від 21.03.2019 року.

Тому, ОСОБА_3 слід повернути з державного бюджету 50 відсотків сплаченого ним судового збору в розмірі 2081,45 (дві тисячі вісімдесят одну гривню 45 копійок) відповідно до квитанції №9 від 21.03.2019 року.

Керуючись ст.ст. 142, 207, 208, 255, 256, 267 ЦПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Затвердити мирову угоду між:

ОСОБА_5, адреса: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Святого Володимира, 6/12, та

ОСОБА_3, адреса: Закарпатська область, Міжгірський район, с. Синевирська Поляна, вул. 286а,

за умовами якої:

1. Сторони дійшли спільної добровільної згоди про розірвання Договору підряду №03-02 з будівництва зрубу (монтаж коробки дерев'яного будинку), укладеного 27 лютого 2017 року між ОСОБА_5 в якості замовника та ОСОБА_3 в якості підрядника (надалі - Договір підряду).

2. З моменту набрання чинності цією ОСОБА_7 угодою зобов'язання Сторін, що виникли з Договору підряду, припиняються і Сторони не вважають себе пов'язаними будь-якими правами7 та обов'язками, обумовленими Договором підряду.

3. ОСОБА_6 угода вважається укладеною з моменту її підписання Сторонами і набирає чинності з моменту набрання законної сили ухвалою Шацького районного суду Волинської області у справі №170/827/18 про затвердження даної ОСОБА_6 угоди.

4. Сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними за Договором підряду до моменту його розірвання.

5.1. З метою мирного врегулювання спору Відповідач, ОСОБА_3, зобов'язується виплатити Позивачу, ОСОБА_5, грошові кошти у розмірі 70 000,00 гри (сімдесят тисяч гривень 00 коп.) в наступному порядку:

5.2. В день затвердження судом умов даної ОСОБА_6 угоди Відповідач зобов'язується внести на депозитний рахунок Шацького районного суду Волинської області грошові кошти у розмірі 70 000,00 грн. (сімдесят тисяч гривень 00 коп.) з вказівкою про призначення цих коштів для виплати їх Позивачу після набрання законної сили ухвалою Шацького районного суду Волинської області у справі №170/827/18 про затвердження даної ОСОБА_6 угоди.

5.3. Внесені Відповідачем грошові кошти згідно умов даної ОСОБА_6 угоди зберігаються на депозитному рахунку Шацького районного суду Волинської області і Позивач вправі буде отримати ці кошти не раніше як після спливу трьох робочих днів з моменту набрання законної сили ухвалою Шацького районного суду Волинської області у справі №170/827/18 пре затвердження даної ОСОБА_6 угоди.

6. В разі невиконання Відповідачем п. 5.1. даної ОСОБА_7 та/або відкликання коштів до набрання законної сили ухвалою Шацького районного суду Волинської області у справі №170/827/18 про затвердження даної ОСОБА_7 угоди, за умови відсутності обставин зазначених е п. 7 даної ОСОБА_7 угоди, та/або вчинення Відповідачем інших дій, які відстрочать та/або унеможливлять отримання Позивачем перерахованих Відповідачем коштів, а також відстрочать та/або унеможливлять набрання законної сили ухвалою Шацького районного суду Волинської області у справі №170/827/18 про затвердження даної ОСОБА_7 угоди, Відповідач зобов'язується сплатити на користь Позивача неустойку у розмірі 70 000 грн. (сімдесят тисяч гривень 00 коп.). При цьому сплата неустойки не звільняє Відповідача від обов'язку належного виконання п. 5.1. даної ОСОБА_7 угоди.

7. В разі вчинення Позивачем або його представником будь-яких дій, що відстрочать та/або унеможливлять набрання законної сили ухвалою Шацького районного суду Волинської області у справі №170/827/18 про затвердження даної ОСОБА_7 угоди, Відповідач вправі ставити питання про негайне повернення йому в повному обсязі коштів, внесених на депозитний рахунок Шацького районного суду Волинської області згідно умов пункту 5 цієї ОСОБА_7 угоди, і ці кошти мають бути повернуті йому в найкоротший строк незалежно від заперечень Відповідача.

8. Згода Відповідача сплатити на користь Позивача грошові кошти у розмірі та порядку, визначеному в пункті 5 цієї ОСОБА_7 угоди не являється визнанням Відповідачем обґрунтованості позовних вимог, заявлених Позивачем у справі №170/827/18, та не є визнанням Відповідачем обставин, викладених в позовній заяві Позивача тощо.

9. Сторони дійшли згоди про те, що в разі оскарження Позивачем або його представником умов даної ОСОБА_7 угоди в апеляційному та/або в касаційному поряду, а також в разі пред'явлення в майбутньому Позивачем будь-яких претензій до Відповідача в судовому та/або позасудовому порядку, в тому числі шляхом звернення із будь-якою скаргою, заявою, клопотанням, тощо до правоохоронних органів та органів Національної поліції, що ґрунтуватимуться на умовах Договору підряду та/або будуть пов'язані з укладенням, виконанням та/або розірвання Договору підряду, Позивач зобов'язується негайно повернути Відповідачу кошти отримані за умовами даної ОСОБА_7 угоди у розмірі 70 000,00 грн. (сімдесят тисяч гривень 00 коп.) в повному обсязі та неустойку у розмірі 70 000,00 грн. (сімдесят тисяч гривень 00 коп.).

10. Сторони дійшли згоди про те, що в разі оскарження Відповідачем умов даної ОСОБА_7

угоди в апеляційному та/або в касаційному поряду, а також в разі пред'явлення в майбутньому

Відповідачем будь-яких претензій до Позивача в судовому та/або позасудовому порядку, в тому

числі шляхом звернення із будь-якою скаргою, заявою, клопотанням, тощо до правоохоронних

органів та органів Національної поліції, що ґрунтуватимуться на умовах Договору підряду та/або

будуть пов'язані з укладенням, виконанням та/або розірвання Договору підряду, Відповідач

зобов'язується негайно сплатити Позивачу неустойку у розмірі 70 000,00 грн. (сімдесят тисяч

гривень 00 коп.)

11. Позивач підтверджує, що на момент підписання даної ОСОБА_7 угоди на розгляді та/або у провадженні правоохоронних органів, органів Національної поліції та будь-яких інших органів державної влади, за виключенням справи №170/827/18, що перебуває у провадженні Шацького районного суду Волинської області, не перебувають позови, скарги, заяви, клопотання, тощо, які ґрунтуються на умовах Договору підряду, пов'язані з укладенням, виконанням та/або розірвання Договору підряду.

12. Сторони дійшли згоди про те, що судові витрати, понесені ними під час розгляду справи №170/827/18, Сторонами одне одному не відшкодовуються.

13. Сторони усвідомлюють, що визнання судом умов даної ОСОБА_7 угоди приведе до закриття провадження у справі №170/827/18 і неможливості повторного звернення до суду з тотожними позовами.

14. З моменту визнання судом даної ОСОБА_7 угоди жодна зі Сторін не має права претендувати на перегляд умов даної ОСОБА_7 угоди, всі претензії вважаються вирішеними.

Реквізити депозитного рахунку суду (Територіального управління Державної судової аміністрації України у Волинській області):

Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26276277

Банк отримувача ДКСУ, м.Київ

Код банку отримувача (МФО) 820172

Рахунок отримувача 37310041002504

Повернути ОСОБА_5 з державного бюджету 50 відсотків сплаченого нею судового збору в розмірі 1994,06 (одну тисячу дев'ятсот дев'яносто чотири гривні 6 копійок) відповідно до квитанції №0.0.1208540851.1 від 12.12.2018 року.

Повернути ОСОБА_3 з державного бюджету 50 відсотків сплаченого ним судового збору в розмірі 2081,45 (дві тисячі вісімдесят одну гривню 45 копійок) відповідно до квитанції №9 від 21.03.2019 року.

Провадження у справі закрити.

Виконання мирової угоди здійснюється особами, які її уклали, в порядку і в строки, передбачені цією угодою.

Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом.

У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 15 (п’ятнадцяти) днів з дня її проголошення.

У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення копії ухвали.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги на ухвалу суду. У разі подання апеляційної скарги, ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Суддя /підпис/ ОСОБА_8 Згідно з оригіналом Суддя Шацького районного суду Волинської області Н.В.Сушик