Рішення № 80734308, 27.03.2019, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 27.03.2019

Справа № 501/1336/18

2/501/179/19

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

27 березня 2019 року Іллічівський міський суд Одеської області в складі:

головуючої судді - Петрюченко М.І.,

за участю секретаря судового засідання - Тейбаш Н.Д.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Чорноморську Одеської області цивільну справу за

позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Одесжитлобуд»

до

відповідача: ОСОБА_2 ,

предмет та підстави позову: про розірвання договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру

та зустрічного позову ОСОБА_2

до

відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Одесжитлобуд»

предмет та підстави позову: про стягнення коштів та неустойки

учасники справи

представник позивача - ОСОБА_3 ,

представник відповідача - Савенков О.С.,

негайно після закінчення судового розгляду, перебуваючи в нарадчій кімнаті, ухвалив рішення про наступне та враховуючи, що по даній справі існує винятковий випадок, зважаючи на складність справи, що пов`язано з потребою у обґрунтуванні доводів учасників справи, на що може бути витрачений значний час, в порядку частини шостої статті 259 Цивільного процесуального кодексу України, Суд вважає за необхідне проголосити вступну та резолютивну частини рішення, відклавши складання повного тексту рішення на строк не більш як десять днів з дня оголошення вступної та резолютивної частин рішення.

З цих підстав, керуючись ст.ст.2, 5, 10-13, 18, 141, 158, 258-259, 263 Цивільного процесуального кодексу, Суд, -

УХВАЛИВ:

1. Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Одесжитлобуд» до ОСОБА_2 про розірвання договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру - задовольнити повністю.

2. Розірвати Договір №71/Ил-19/В-19 купівлі-продажу майнових прав на квартиру в 19-ти поверховому житловому будинку, що будується, розташованому за адресою: АДРЕСА_1), укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Одесжитлобуд» та ОСОБА_2 07 березня 2008 року.

3. Стягнути з ОСОБА_2 (місце реєстрації/проживання: АДРЕСА_3 індекс: 68001, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Одесжитлобуд» (місцезнаходження: вул.Піонерська (Академічна), буд.1, кв.24, м.Одеса, індекс: 65009, код ЄДРПОУ 32752047) судовий збір у розмірі 1762,00 грн.

4. Зустрічний позов ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Одесжитлобуд» про стягнення коштів та неустойки задовольнити частково.

5. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Одесжитлобуд» (місцезнаходження: вул.Піонерська (Академічна), буд.1, кв.24, м.Одеса, індекс: 65009, код ЄДРПОУ 32752047) на користь ОСОБА_2 (місце реєстрації/проживання: АДРЕСА_3 індекс: 68001, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ) 51450 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України станом на дату ухвалення рішення (26,98 гривень за долар США) складає 1 388 121 грн.

6. В задоволенні решти вимог відмовити.

7. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Одесжитлобуд» (місцезнаходження: вул.Піонерська (Академічна), буд.1, кв.24, м.Одеса, індекс: 65009, код ЄДРПОУ 32752047) на користь ОСОБА_2 (місце реєстрації/проживання: АДРЕСА_3 індекс: 68001, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ) судовий збір в частині задоволених позовних вимог у розмірі 4405,00 грн.

8. Учасникам справи, які не були присутні в судовому засіданні, або якщо судове рішення було ухвалено поза межами судового засідання чи без повідомлення (виклику) учасників справи, копія судового рішення надсилається протягом двох днів з дня його складення у повному обсязі в електронній формі у порядку, визначеному законом, - у випадку наявності у особи офіційної електронної адреси, або рекомендованим листом з повідомленням про вручення - якщо така адреса відсутня.

9. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

10. До дня початку функціонування єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи через Іллічівський міський суд Одеської області.

11. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

12. Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

13. Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

14. Повний текст рішення буде виготовлено протягом десяти днів.

Суддя Іллічівського міського суду

Одеської області М.І.Петрюченко