Ухвала суду № 80335578, 11.03.2019, Господарський суд Хмельницької області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_______________

УХВАЛА

"11" березня 2019 р.

Справа № 924/130/19

м. Хмельницький

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Заверухи С.В., розглянувши матеріали справи

за позовом Заступника військового прокурора Львівського гарнізону м. Львів в інтересах держави, в особі органу, уповноваженого на здійснення функцій у спірних відносинах:

1. Міністерства оборони України, м. Київ

2. Західного територіального квартирно - експлуатаційного управління, м. Львів

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна фірма "Укрінбуд", м. Миколаїв

про стягнення з ТОВ "Будівельна фірма "Укрінбуд", м. Миколаїв на користь Західного територіально квартирно - експлуатаційного управління, м. Львів штрафні санкції у вигляді пені за порушення строків виконання робіт за договором підряду від 24.05.18р. №23 у розмірі 71880,79 грн., та штрафу у розмірі 86752,68 грн. за прострочення виконання робіт понад 20 календарних днів

ВСТАНОВИВ:

11.02.19 року на адресу господарського суду Хмельницької області надійшла позовна заява Заступника військового прокурора Львівського гарнізону м. Львів в інтересах держави, в особі органу, уповноваженого на здійснення функцій у спірних відносинах: 1. Міністерства оборони України, м. Київ, 2. Західного територіального квартирно - експлуатаційного управління, м. Львів до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна фірма "Укрінбуд", м. Миколаїв про стягнення з ТОВ "Будівельна фірма "Укрінбуд", м. Миколаїв на користь Західного територіального квартирно - експлуатаційного управління, м. Львів штрафні санкції у вигляді пені за порушення строків виконання робіт за договором підряду від 24.05.18р. №23 у розмірі 71880,79 грн., та штрафу у розмірі 86752,68 грн. за прострочення виконання робіт понад 20 календарних днів.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між суддями від 11.02.19 року, вказану позовну заяву передано для розгляду судді Заверусі С.В.

Ухвалою суду від 13.02.19р. прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 09:10 год. 11 березня 2019 р.

Позивач 1 та відповідач в судове засідання з'явилися. Прокурор та представник позивача 2 в судове засідання не з'явилися.

11.03.19року судом в підготовчому засіданні оголошено перерву до 12:00 год. 01.04.2019 року, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 183 ГПК України.

У зв'язку із неявкою в підготовче засідання прокурора та представника позивача 2, суд вважає за належне повідомити останніх про дату, час і місце судового засідання, як це передбачено п. 2 ст. 120 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 120, 121, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

В підготовчому засіданні у справі №924/130/19 за позовом Заступника військового прокурора Львівського гарнізону м. Львів в інтересах держави, в особі органу, уповноваженого на здійснення функцій у спірних відносинах: 1. Міністерства оборони України, м. Київ, 2. Західного територіального квартирно - експлуатаційного управління, м. Львів до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна фірма "Укрінбуд", м. Миколаїв про стягнення з ТОВ "Будівельна фірма "Укрінбуд", м. Миколаїв на користь Західного територіального квартирно - експлуатаційного управління, м. Львів штрафні санкції у вигляді пені за порушення строків виконання робіт за договором підряду від 24.05.18р. №23 у розмірі 71880,79 грн., та штрафу у розмірі 86752,68 грн. за прострочення виконання робіт понад 20 календарних днів, оголошено перерву до 12 год. 00 хв. 01.04.2019 року.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Хмельницької області за адресою: м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1, зал. 204.

Участь прокурора та позивача 2 в судовому засіданні не є обов'язковою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.

Суддя С.В. Заверуха

Віддрук. 6 прим. :

1 - до справи,

2 - позивачу 1, (03168, м. Київ, пр. Повітрофлотський, 6),

3, 4 - позивачу 2, (79007, м. Львів, вул. Ветеранів, 2; 79017, м. Львів, вул. Мечнікова, 16),

5 - відповідачу, (54055, м. Миколаїв, вул. 2-А Слобідська),

6 - позивачу (79007, м. Львів, вул. Клепарівка, 20).

Всім рекомендованим з повідомленням.