Ухвала суду № 79033397, 27.12.2018, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

27.12.2018

Справа № 910/17317/18

Суддя Щербаков С.О., розглянувши

позовну заяву Державної установи "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України"

до Товариства з обмеженою відповідальнгістю "Фінансова будівельна компанія "ЛУЧ"

про стягнення 15 973 966, 96 грн.

ВСТАНОВИВ:

Державна установа «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова будівельна компанія «Луч» про стягнення 15 973 966, 96 грн., з яких: 961 775, 36 грн. – пені за порушення господарських зобов’язань за договором № 22-К від 09.08.2017; 14 414 309, 00 грн. – пені у розмірі 1 % за невиконання календарного графіку виконання робіт за договором № 22-К від 09.08.2017 та 431 804, 10 грн. - пені у розмірі 1 % за невиконання календарного графіку виконання робіт за договором № 36-К від 12.12.2017; 166 078, 50 грн. – штраф у розмірі 7 % за договором № 36-К від 12.12.2017.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 162 Господарського кодексу України, у позовній заяві позивач викладає свої вимоги щодо предмета спору та їх обґрунтування. Позовна заява подається до суду в письмовій формі і підписується позивачем або його представником або іншою особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи.

Частиною 3 ст. 162 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що позовна заява повинна містити: 1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява; 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для фізичних осіб - підприємців); відомі номери засобів зв’язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти; 3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; 4) зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них; 5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; правові підстави позову; 6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору; 7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися; 8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви; 9) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв’язку із розглядом справи; 10) підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Дослідивши матеріали позовної заяви, суд дійшов висновку, що позовна заява Державної установи «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» підлягає залишенню без руху, оскільки подана з порушенням п. 3, 5 ч. 3 ст. 162 ГПК України, а саме: позовна заява не містить обґрунтованого розрахунку сум, що стягуються.

Таким чином, Державній установі «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» необхідно надати суду:

- детальний обґрунтований розрахунок заявлених до стягнення сум пені у розмірі 961 775, 36 грн. – за порушення господарських зобов’язань за договором № 22-К від 09.08.2017; 14 414 309, 00 грн. – пені у розмірі 1 % за невиконання календарного графіку виконання робіт за договором № 22-К від 09.08.2017 та 431 804, 10 грн. - пені у розмірі 1 % за невиконання календарного графіку виконання робіт за договором № 36-К від 12.12.2017; із зазначенням дати виникнення прострочення та періоду нарахування сум пені за договором № 22-К від 09.08.2017 та за договором № 36-К від 12.12.2017, виклавши його наступним чином:

Строк виконання робіт за договорами (дата - (число, місяць, рік)

Дата (число, місяць, рік) коли фактично виконані роботи

Пеня за несвоєчасне виконання господарських зобов’язань за договором № 22-К від 09.08.2017

Пеня у розмірі 1 % за невиконання календарного графіку виконання робіт за договором № 22-К від 09.08.2017

Пеня у розмірі 1 % за невиконання календарного графіку виконання робіт за договором № 36-К від 12.12.2017

Період нарахування пені «з» - «по»

Сума боргу

Всього

Всього

Всього

Всього

Всього

Так, відповідно до ч.ч.1-2 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України, суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п’яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

За таких обставин, суд приходить до висновку про залишення позовної заяви Державної установи «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» без руху з наданням позивачу строку для усунення вищезазначених недоліків.

Суд звертає увагу заявника на положення ч. 4 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до якої, якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

При цьому, суд зазначає, що після усунення недоліків позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 цього Кодексу.

Враховуючи наведене та керуючись ч.ч. 1-2 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Позовну заяву Державної установи «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова будівельна компанія «Луч» про стягнення 15 973 966, 96 грн., - залишити без руху.

2. Встановити Державній установі «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» строк протягом п’яти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви, а саме надати суду:

- детальний обґрунтований розрахунок заявлених до стягнення сум пені у розмірі 961 775, 36 грн. – за порушення господарських зобов’язань за договором № 22-К від 09.08.2017; 14 414 309, 00 грн. – пені у розмірі 1 % за невиконання календарного графіку виконання робіт за договором № 22-К від 09.08.2017 та 431 804, 10 грн. - пені у розмірі 1 % за невиконання календарного графіку виконання робіт за договором № 36-К від 12.12.2017; із зазначенням дати виникнення прострочення та періоду нарахування сум пені за договором № 22-К від 09.08.2017 та за договором № 36-К від 12.12.2017, виклавши його наступним чином:

Строк виконання робіт за договорами (дата - (число, місяць, рік)

Дата (число, місяць, рік) коли фактично виконані роботи

Пеня за несвоєчасне виконання господарських зобов’язань за договором № 22-К від 09.08.2017

Пеня у розмірі 1 % за невиконання календарного графіку виконання робіт за договором № 22-К від 09.08.2017

Пеня у розмірі 1 % за невиконання календарного графіку виконання робіт за договором № 36-К від 12.12.2017

Період нарахування пені «з» - «по»

Сума боргу

Всього

Всього

Всього

Всього

Всього

3. Попередити Державну установу «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України», що у разі неусунення недоліків позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

Ухвала набрала чинності 27.12.2018 та оскарженню не підлягає.

Суддя Щербаков С.О.