Ухвала суду № 78047163, 20.11.2018, Господарський суд Дніпропетровської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

20.11.2018м. ДніпроСправа № 904/6868/17

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Новікова Р.Г. при секретарі судового засідання Яковлєвій А.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали заяви Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" про виправлення описки в наказі Господарського суду Дніпропетровської області від 24.01.2018р. у справі №904/6868/17

за первісним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Днепрспецремонт", м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

до Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат", м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

про розірвання договору підряду №841 від 03.10.2016р.

за зустрічним позовом Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат", м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Днепрспецремонт", м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

про стягнення суми неустойки за порушення строків виконання робіт за договором підряду №841 від 03.10.2016р. у розмірі 2111017грн.20коп.

Суддя Новікова Р.Г.

Представники:

Від позивача (за первісним позовом): не з`явився

Від відповідача (за первісним позовом): не з`явився

СУТЬ СПОРУ: Товариство з обмеженою відповідальністю "Днепрспецремонт" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області із позовною заявою до Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат", в якій просить суд розірвати договір підряду №841 від 03.10.2016р.

В подальшому, від Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" надійшла зустрічна позовна заява (вх.суду 7284/17 від 12.07.2017р.), в якій він просив суд стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Днепрспецремонт" неустойку за порушення строків виконання робіт за договором підряду №841 від 03.10.2016р. у розмірі 2111017грн.20коп.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 06.09.2017р. позовні вимоги за первісним позовом задоволено у повному обсязі. У задоволенні позовних вимог за зустрічним позовом - відмовлено.

Ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 18.01.2018р. затверджено мирову угоду від 17.01.2018р. у справі № 904/6868/17. Закрито провадження у справі №904/6868/17. Визнано нечинним судове рішення Господарського суду Дніпропетровської області, ухвалене 06.09.2017р. у справі №904/6868/17.

Також ухвалено повернути Приватному акціонерному товариству "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" з Державного бюджету України 50 відсотків судового збору в розмірі 34128,53грн., сплаченого ним під час подання апеляційної скарги, що складає 17415,90грн., сплаченого згідно платіжного доручення №4500049807 від 14.09.2017р., яке знаходиться в матеріалах справи №904/6868/17 відповідно до пункту 2 статті 130 Господарського процесуального кодексу України ( а.с.54, т.2).

24.01.2018р. на виконання ухвали Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 18.01.2018р. у справі №904/6868/17 видано судовий наказ.

12.11.2018р. на адресу суду надійшла заява Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" про виправлення описки в наказі Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/6868/17 від 24.01.2018р.

Заявник стверджує, що при виготовленні наказу Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/6868/17 від 24.01.2018р. в частині найменування та реквізитів стягувача та боржника було допущено помилку та не зазначено коду ЄДРПОУ стягувача, найменування та реквізитів боржника.

Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.11.2018р. вказану заяву передано на розгляд судді Новіковій Р.Г. у зв'язку з закінченням терміну повноважень судді Фещенко Ю.В.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.11.2018р. прийнято до розгляду заяву Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" про виправлення описки в наказі Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/6868/17 від 24.01.2018р. Призначено судове засідання на 20.11.2018р.

Представники сторін в судове засідання не з’явились, про день, час, місце розгляду заяви повідомлялись господарським судом належним чином, додаткових документів не надали, що підтверджується матеріалами справи.

Відповідно до п. 1 ст. 328 Господарського процесуального кодексу України суд, який видав виконавчий документ, може за заявою стягувача або боржника виправити помилку, допущену при його оформленні або видачі.

Дослідивши подану заяву суд дійшов висновку про наявність підстав для її задоволення та виправлення помилки в наказі Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/6868/17 від 24.01.2018р. в частині найменування та реквізитів стягувача та боржника.

Керуючись ст. ст. 235, 256, 257, 328 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Задовольнити заяву Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" про виправлення описки в наказі Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/6868/17 від 24.01.2018р.

Виправити помилку в наказі Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/6868/17 від 24.01.2018р., виклавши найменування та реквізити стягувача та боржника у наступній редакції:

"Стягувач: Приватне акціонерне товариство "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" (Код ЄДРПОУ: 00191023; місцезнаходження: 50079, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг)

Боржник: Державний бюджет України в особі Управління Державної казначейської служби України у Шевченківському районі міста Дніпра (Код ЄДРПОУ: 37989274; місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, 1)".

Ухвала набирає законної сили 20.11.2018р.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали підписаний 23.11.2018р.

Суддя ОСОБА_1