Ухвала суду № 74683628, 14.06.2018, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

№ 243/5283/18

Провадження № 1-кс/243/1175/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2018 року Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Пронін С.Г., при секретарі – Жильцові Р.Д., за участю слідчого – Мазурік Г.О. розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов'янська клопотання слідчого СВ Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

13 червня 2018 року у Слов'янський міськрайонний суд Донецької області звернувся слідчий СВ Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим прокурором Слов’янської місцевої прокуратури, в якому зазначено, що посадові особи Департаменту капітального будівництва Донецької обласної Державної адміністрації не виконують свої службові обов’язки, зайво перерахували на рахунковий рахунок замовника бюджетні кошти, без виконання останнім будь-яких робіт з «Реконструкції ЗОШ № 13, що розташована по вул. Ясній буд. 19 м. Слов’янська Донецької області, що в свою чергу завдало істотну шкоду інтересам держави.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 42018051720000017 від 26 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що тендерним комітетом Департаменту капітального будівництва Донецької обласної Державної адміністрації за результатами проведеної закупівлі робіт по об’єкту «Реконструкція ЗОШ №13 по вул. Ясній, буд.19, м. Слов’янська, Донецької області» визнано переможцем процедури закупівлі товариство з обмеженою відповідальністю «РІОЛА – МОДУЛЬ ЛТД» (місцезнаходження юридичної особи: 07300, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Шлюзова,4, ідентифікаційний код юридичної особи 21650831) та з останнім 23.02.2017 укладено договір підряду №16 б на суму 44 642 886,00 грн.

За умовами Договору, (графіку виконання будівельних робіт по об’єкту) підрядник ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД» зобов’язаний виконати роботи з «Реконструкції ЗОНІ № 13 по вул. Ясній, буд. 19, м. Слов’янська, Донецької області» в строк 159 днів з дати укладання договору, тобто в строк до 01.08.2017. Строк дії договору до 31.12.2017.

У подальшому посадовими особами Департаменту капітального будівництва Донецької обласної Державної адміністрації 03.07.2017 на виконання п.4.2. вказаного Договору, в якості авансу, на рахунковий рахунок ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД» перераховано 4 464 288,00 грн. 10.10.2017, вже після спливу строку виконання робіт, посадовими особами Департаменту капітального будівництва Донецької обласної Державної адміністрації на рахунковий рахунок ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД» перераховано 4 464288,00 грн. Усього на рахунок ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД» Замовником перераховано коштів на загальну суму 8 928 576,00 грн.

Разом з цим, посадові особи Департаменту капітального будівництва Донецької обласної Державної адміністрації замість нарахування пені в розмірі облікової ставки НБУ від ціни невиконаних робіт за кожен день просрочки, як це передбачено в п.7.3. Договору, 06.12.2017 укладають з замовником Додаткову угоду №1. Пунктом 3.3. вказаної Додаткової угоди внесено зміни до Договору підряду №16 б від 23.02.2017 за якими: обсяг фінансування на 2017 рік визначений згідно з виділеними бюджетними коштами і складає 4 872 309,60 грн., у тому числі ПДВ 812 051,60 грн. за рахунок обласного бюджету. Тобто, загальна вартість Договору замість 44 642 886,00 грн. складає 4 872 309,60 грн.

Строк дії договору сплинув 31.12.2017, проте, посадовими особі Департаменту капітального будівництва Донецької обласної Державної адміністрації на виконання Договору сплачено 8 928 576,00 грн. авансу, що на 4 056 266,4 грн. більше ніж передбачено ціною договору. Вартість зайво сплаченого ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД» авансу Замовнику не повернуто.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Департамент капітального будівництва Донецької обласної Державної адміністрації (ЄРДПОУ 26503980), зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Ярослава Мудрого, будинок 9.

Необхідність тимчасового доступу до документів вказаних у клопотання, які знаходяться у володінні Департаменту капітального будівництва Донецької обласної Державної адміністрації (ЄРДПОУ 26503980), розташованого за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Ярослава Мудрого, будинок 9, з подальшою можливістю їх вилучення слідчий обґрунтовує тим, що дані документи необхідні для проведення почеркознавчих, технічних експертиз документів, економічних та інших експертних досліджень. При цьому вилучення цих документів у копіях, унеможливлює проведення вказаних експертних досліджень і виконанню процесуальних рішень у кримінальному провадженні.

Вислухавши сторони кримінального провадження, суд приходить до висновку, що дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги, що слідчім, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що документи зазначені у клопотанні, які знаходяться у володінні Департаменту капітального будівництва Донецької обласної Державної адміністрації можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести вказані обставини не уявляється можливим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчому Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, слідчому Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, слідчому Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3, слідчому Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4, слідчому Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 та іншим, визначеним дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України особам, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Департаменту капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації, код ЄДРПОУ 26503980, що знаходяться в посадових та службових осіб вказаної установи, розташованої за адресою: 84122, Донецька область, місто Слов’янськ, вул. Ярослава Мудрого, будинок 9, що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити виїмку в оригіналі, а саме: Договору підряду №16 б від 23.02.2017 по об’єкту «Реконструкція ЗОШ №13 по вул. Ясній, буд. 19, м. Слов’янська, Донецької області»; додаткової угоди №1 від 06.12.2017 до Договору підряду №16 б від 23.02.2017; договір технічного нагляду; план фінансування будівництва на 2017 рік по об’єкту «Реконструкція ЗОШ №13 по вул. Ясній, буд. 19, м. Слов’янська, Донецької області»; проектно – кошторисну документацію та договірну ціну на реконструкцію ЗОШ №13 по вул. Ясній,19 в м. Слов’янську; акти приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2В; довідки про вартітсть виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3; платіжні доручення щодо перерахованих коштів за виконання умов договору підряду №16 б та додаткової угоди №1 від 06.12.2017.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 14 липня 2018 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов'янського міськрайонного суду ОСОБА_6