Ухвала суду № 68904581, 12.09.2017, Господарський суд Луганської області

12 вересня 2017 року Справа № 913/674/17

Провадження № 24/913/674/17

За позовом Публічного акціонерного товариства "Сумиобленерго", м. Суми

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Електро-технічна компанія "Потенціал", м. Лисичанськ Луганської області

про стягнення 629 467 грн. 06 коп.

Суддя господарського суду Луганської області Рябцева О.В.

Секретар судового засідання Панфілова А.О.

у засіданні брали участь:

від позивача – ОСОБА_1 – юрисконсульт відділу правового забезпечення, довіреність від 10.01.2017 № 10-19/17-Д/01;

від відповідача – представник не прибув.

Публічне акціонерне товариство "Сумиобленерго" 11.08.2017 звернулось до господарського суду Луганської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Електро-технічна компанія "Потенціал" про стягнення грошових коштів в сумі 629 467 грн. 06 коп., у тому числі: 372 533 грн. 00 коп. – основний борг, 256 934 грн. 06 коп. – штрафні санкції.

На обґрунтування заявлених вимог позивач вказує, що на виконання умов договору підряду від 29.06.2016 № 1924/2906/1 сплатив в якості авансових платежів 25.05.2016 – 149 013 грн. 20 коп. та 28.12.2016 – 223 519 грн. 80 коп., всього 372 533 грн. 00 коп. Відповідач повинен був розпочати виконання будівельно-монтажних робіт з дня, наступного за днем одержання авансової оплати, тобто з 26.07.2017. Строки виконання робіт за договором узгоджені сторонами у календарному плані виконання робіт та повинні були виконані до кінця серпня 2016 року. Відповідач будівельно-монтажні роботи не виконав, у зв’язку з чим утворився борг в сумі 372 533 грн. 00 коп. За порушення відповідачем строку закінчення робіт позивачем відповідно до п. 7.5 договору нараховано штрафну санкцію в розмірі 0,5% від вартості несвоєчасно виконаних робіт за кожен день прострочення в сумі 256 934 грн. 06 коп. за загальний період з 09.08.2016 по 31.12.2016.

Відповідач відзив на позовну заяву і витребувані судом документи не надав, у судове засідання не з’явився. Ухвала про порушення провадження у справі надіслана відповідачу рекомендованою кореспонденцією з повідомленням за реєстраційною адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Свердлова, 349а, проте на час судового розгляду цієї справи суд не отримав інформації щодо одержання чи неодержання даної ухвали відповідачем. Як вбачається із інформації, яка розміщена на офіційному сайті Українського державного підприємства поштового зв’язку "Укрпошта" копія позовної заяви, додані до неї документи та копія ухвали господарського суду Луганської області від 15.08.2017 про порушення провадження у справі № 913/674/17 на даний час не вручені відповідачу.

Враховуючи нез’явлення представника відповідача, ненадання відповідачем витребуваних судом доказів, вирішити спір по суті у даному судовому засіданні не вбачається можливим, тому розгляд справи слід відкласти.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 77, 86 ГПК України, суд

у х в а л и в:

1.Розгляд справи відкласти на 03.10.2017 об 11 год. 00 хв.

2.Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: м. Харків, проспект Науки, 5 (кабінет № 219).

3.Зобов’язати позивача – надіслати відповідачу копію позовної заяви і додані до неї документи на поштову адресу: 93010, Луганська область, м. Рубіжне, проспект Визволителів, 41 та на електронну адресу: potentiallug@gmail.com, докази надіслання надати суду, надати заперечення на відзив відповідача, документальне підтвердження і нормативне обґрунтування заперечень, докази повернення грошових коштів відповідачем після звернення з даним позовом до суду (якщо таке було).

4.Зобов’язати відповідача – надати відзив на позовну заяву з доказами надіслання позивачу, документальне підтвердження і нормативне обґрунтування викладених у відзиві доводів, надати пояснення і документальне підтвердження отримання від позивача авансових оплат в загальній сумі 372 533 грн. 00 коп. (банківській виписки), надати докази повернення грошових коштів після звернення позивача з даним позовом до суду (якщо таке було), надати документальне підтвердження повноважень юридичної особи (оригінали – для огляду, належним чином засвідчені копії – до справи).

5.Копію даної ухвали надіслати Товариству з обмеженою відповідальністю "Електро-технічна компанія "Потенціал" на поштову адресу: 93010, Луганська область, м. Рубіжне, проспект Визволителів, 41 та на електронну адресу: potentiallug@gmail.com.

6.Представники учасників судового процесу повинні мати паспорт, довіреність (оригінал – для огляду, копію – для залучення в матеріали справи), а в необхідних випадках – документ, що посвідчує службове становище.

Суд попереджає, що за ненадання витребуваних судом документів і за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону, на підставі п. 5 ст. 83 ГПК України може бути стягнутий штраф у сумі до 1700 грн.

Суддя О.В. Рябцева