Ухвала суду № 68623139, 05.09.2017, Господарський суд Дніпропетровської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

05.09.2017 Справа № 904/4460/17

За позовом Виконавчого комітету Зеленодольської міської ради, м. Зеленодольськ Дніпропетровської області

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Траст Імпорт", смт. Широке Дніпропетровської області

про стягнення 60 170,60 грн.

Суддя Євстигнеєва Н.М.

Без участі представників сторін

С У Т Ь С П О Р У :

Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради звернувся до господарського суду із позовом, яким просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Траст Імпорт" штрафні санкції у розмірі 60 170,60 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що 24 жовтня 2016 року між Виконавчим комітетом Зеленодольської міської ради та Товариством з обмеженою відповідальністю "Траст Імпорт" було укладено договір № 911/1 на виконання робіт по об'єкту "Реконструкції біологічних очисних споруд (БОС) за адресою м. Зеленодольськ, Апостолівського району Дніпропетровської області. Коригування". В порушення умов укладеного договору роботи, передбачені договором у строки, зазначені у графіку виконання робіт, відповідачем не виконані. Порушення зобов'язань ТОВ "Траст Імпорт" по об'єкту щодо строків виконання робіт підтверджується інформацією від 23.02.2017, що надійшла від ФОП ОСОБА_1, який здійснює технічний нагляд за об'єктом "Реконструкції біологічних очисних споруд (БОС) за адресою м. Зеленодольськ, Апостолівського району Дніпропетровської області. Коригування", відповідно до договору №993 про здійснення технічного нагляду від 24.10.2016.

Станом на 02.02.2017, робота, що передбачена графіком проведення робіт по договору №911/1 на виконання робіт по об'єкту "Реконструкції біологічних очисних споруд (БОС) за адресою м. Зеленодольськ, Апостолівського району Дніпропетровської області. Коригування", а саме будівництво 3-х камер перемикань на три черги БОС з монтажем запірно-регулюючої арматури (дата виконання - до 30.10.2016), та реконструкція діючої КНС БОС (дата виконання - до 31.12.2016), не виконана.

Відповідач проти позову заперечує та зазначає, що 23.03.2017 між ТОВ "Траст Імпорт" та Виконавчим комітетом Зеленодольської міської ради було укладено додаткову угоду №3 з додатками до договору №911/1 від 24.10.2016, якою затверджено новий графік проведення робіт, підписаний сторонами, по об'єкту "Реконструкції біологічних очисних споруд (БОС) за адресою м. Зеленодольськ, Апостолівського району Дніпропетровської області. Коригування", в тому числі і строки виконання по будівництву 3-х камер перемикання на три черги БОС з монтажем запірно-регулюючої арматури до 10.01.2017.

Позивач не надав жодних зауважень та підписав довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2016 року.

Тому відповідач вважає, що посилання позивача на той факт, що відповідачем не дотримано строків виконання робіт є безпідставними, так як роботи станом на 21.04.2017 виконуються та позивачеві надаються форми на підписання.

31 травня 2017 року до господарського суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Траст Імпорт" про зупинення провадження у справі мотивована тим, що ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 29 травня 2017 року порушено провадження по справі №904/6182/17 за позовом ТОВ "Траст Імпорт" до Виконавчого комітету Зеленодольської міської ради про визнання пункту Договору №911/1 від 24.10.2016 недійсним та у зв'язку з тим, що рішення даного спору може вплинути на розгляд справи №904/4460/17.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області 08 червня 2017 року зупинено провадження у справі №904/4460/17 за позовом Виконавчого комітету Зеленодольської міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю "Траст Імпорт" про стягнення 60 170,60 грн. до розгляду Господарським судом Дніпропетровської області справи №904/6182/17.

01 вересня 2017 року господарським судом зроблено запит №904/4460/17/ 42175/17 про надання інформації щодо розгляду справи №904/6182/17 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Траст імпорт" до Виконавчого комітету Зеленодольської міської ради про визнання недійсним пункту договору.

01 вересня 2017 року надійшла відповідь на запит, а також надано копію рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 01 серпня 2017 року у справі №904/6182/17 яким в задоволені позову відмовлено, рішення набрало законної сили 18 серпня 2017 року.

Відповідно до частини 3 статті 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Оскільки підстави, що зумовили зупинення провадження у справі відпали, провадження у справі №904/4460/17 підлягає поновленню.

Керуючись статтями 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

У Х В А Л И В:

1. Поновити провадження у справі №904/4460/17.

2. Справу призначити до розгляду в засіданні на 20.09.2017 о 14:30год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті № 3-208 (11) за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка (Куйбишева), 1.

Позивачу:

- письмові пояснення на відзив відповідача, який надійшов до Господарського суду Дніпропетровської області 25.04.2017 докази в їх обґрунтування;

Відповідачу:

- контррозрахунок суми позову.

Зобов'язати сторони направити своїх представників в судове засідання, надати їм відповідні довіреності, які будуть залучені до матеріалів справи.

Розяснити сторонам, що згідно з п.5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України, за не надіслання витребуваних господарським судом матеріалів, а також за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону, з винної сторони стягується штраф до 1 700 грн.

Суддя ОСОБА_2