Ухвала суду № 67584117, 06.07.2017, Господарський суд Чернівецької області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

п р о в і д к л а д е н н я р о з г л я д у с п р а в и

"06" липня 2017 р. Справа № 926/2059/17

За позовом Публічного акціонерного товариства "ДТЕК Дніпрообленерго", м.Дніпро

До Приватного підприємства "Неска Сервіс", м. Чернівці

Про стягнення грошових коштів у розмірі 166983,86 грн. за неналежне виконання договору підряду від 18.11.2015 року №18088 00

Суддя С.М. Гушилик

За участю представників:

Від позивача: ОСОБА_1 представник (дов.№674/1001 від 14.12.16р.)

Від відповідача: не зявився

СУТЬ СПОРУ: Публічне акціонерне товариство "ДТЕК Дніпрообленерго" звернулося з позовом до приватного підприємства "Неска Сервіс" про стягнення грошових коштів у розмірі 166983,86 грн. за неналежне виконання договору підряду від 18.11.2015 року №18088 00, а саме: авансовий внесок 110732 грн., неустойка 40749,38 грн., штраф 15502, 48 грн.

В обґрунтування своїх вимог позивач посилається на те, що між позивачем та відповідачем 18.11.2015 року був укладений договір підряду №18088 00, згідно якого замовник доручає, а підрядник зобовязується відповідно до умов договору виконати роботи з капітального ремонту покрівель обєктів Дніпродержинського РЕМ "ДТЕК Дніпрообленерго". За договором загальна сума ремонтних робіт складає 221464,01 грн. На виконання умов договору позивач перерахував аванс у розмірі 110732,00 грн., що підтверджено платіжними дорученнями.

Проте, відповідач роботи з капітального ремонту обєктів позивача не виконав, тим самим порушив свої зобовязання за договором, а відтак останній звернувся з позовною заявою про стягнення з нього суму авансового внеску 110732,00 грн., також у відповідності до п.п. 13.1.1, п.13.1. договору сплату неустойки за період з 24.05.2016 року по 23.11.2016 року 40749,38 грн. та штрафних санкції 15502, 48 грн.

Ухвалою суду від 20.06.2017 року порушено провадження у справі та призначено судове засідання на 06.07.2017 року.

В судове засідання 06.07.2017 року представник відповідача не зявився, відзив на позовну заяву суду не надав, причини незявлення суду не повідомив.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, незявлення у судове засідання представників сторін є підставою для відкладення розгляду справи.

Враховуючи, що відповідно до ч. 3 ст. 4 3 Господарського процесуального кодексу України господарський суд створює необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства, суд дійшов висновку, що розгляд справи слід відкласти.

При цьому, господарський суд вважає за необхідним попередити відповідача, що у разі повторної безпідставної неявки його представника у судове засідання на час і дату визначені в резолютивній частині даної ухвали, судовий розгляд відбуватиметься без його участі за наявними в матеріалах справи доказами.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд,

УХВАЛИВ:

1.Розгляд справи відкласти на 25 липня 2017 року на 14 годин 30 хвилин в приміщені господарського суду Чернівецької області за адресою: м. Чернівці, вул.О.Кобилянської, 14, за участю представників сторін.

2. Відповідачу виконати вимоги ухвали про порушення від 20.06.2017 року.

Суддя С.М. Гушилик