Рішення № 6098075, 20.06.2008, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №2-4114/08

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2008 року Приморський районний суд міста Одеси в складі: головуючого - судді Шенцевої О.П., при секретарі Ющенко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Комерційного банку товариства з обмеженою відповідальністю "Місто Банк" про стягнення неустойки за договором підряду

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з зазначеним позовом, посилаючись на те, що він уклав з відповідачем договір № 2/7 про виконання робіт від 02 липня 2007 року, згідно якому він своєчасно та якісно виконав поточний ремонт приміщення КБ ТОВ "Місто Банк", що підтверджується підписаним 19 липня 2007 року сторонами актом приймання-передачі виконаних робот.

Відповідно умовам п.п.2.2 та 3.3.1. цього ж договору відповідач зобовязан був сплатити йому суму договору, а саме: 49 999 грн. 00 коп. у строк три банківські дні з моменту підписання зазначеного акту, тобто не пізніше 23 липня 2007 року. Але як свідчить виписка по рахунку НОМЕР_1 з Акціонерного банку "Південний" названа сума була перерахована на рахунок позивача лише 22.11.2007 року., тобто з порушенням вимог, зазначених змістом зобов'язання у договору.

Таке порушення тягне за собою відповідальність, яка передбачена ст. 611 ЦК України і п.4.3 договору. Згідно умовам цього пункту відповідач виплачує позивачу пеню у розмірі 0, 5 % від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочки платежу. У період з 23.07.2007 року по 22.11.2007 року сума пені склала ЗО 499 грн. Відмова відповідача добровільно сплатити ці гроші, примусила позивача звернутися за правовою допомогою, витрати на оплату якої склали З 000 грн.

За таких обставин позивач просить суд стягнути на його користь з відповідача пеню в сумі 30 499 грн. та витрати по сплаті адвокатської допомоги у сумі 3 000 грн., а також витрати по сплаті держмита та ІТЗ судового процесу у сумі 321 грн.

В судовому засіданні ОСОБА_1 та його представник за довіреністю позивні вимоги підтримали в повному обсязі та просили їх задовольнити з наведених підстав.

Відповідач КБ ТОВ "Місто Банк" надав до суду письмові заперечення на позов, у яких, посилаючись на його необґрунтованість та безпідставність, вважає, що договір № 2/7 про виконання робіт з поточного ремонту є неукладеним, через недосягнення згоди сторін з його істотних умов, а саме, предмету та ціни договору згідно кошторису. Представник відповідача у судовому засіданні ознайомився з наданими до суду представником позивача кошторисом, який є невід ємною частиною договору та актом приймання виконаних підрядних робіт від 19.07.2008 року, які підписані сторонами та визнав, що його ствердження про неукладення спірного договору через недосягнення згоди щодо предмету та ціни договору, не відповідають фактичним обставинам справи.

Але незважаючи на вказані обставини представник відповідача просив у позові відмовити та стягнути з ОСОБА_1. на користь КБ ТОВ "Місто Банк" помилково перераховані по договору № 2/7 гроші в сумі 49 900, 00 грн.

Суд, заслухавши пояснення сторін та оцінивши їх доводи , дослідивши матеріали справи та надані докази - дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог з наступних причин.

Згідно ст. 15 Цивільного кодексу Украйни кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Відповідно до ст. 16 цього ж кодексу, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого

немайнового або майнового права та інтересу, а одним із способів захисту є відшкодження збитків.

Відповідно до ст. ст. 11 та 509 Цивільного кодексу України підставою виникнення цивільних прав та зобов'язань є договори та інші правочини. Умови ст. 629 цього ж кодексу передбачають обов'язковість виконання сторонами договору.

Згідно нормам права, що містяться у параграфах 1, 2 Глави 49 Цивільного кодексу України виконання зобов'язань забезпечуються, у тому числі неустойкою (пенею). Розмір неустойки (пені), встановлений законом може бути збільшено у договорі.

Згідно вимогам ст. ст. 610, 611 цього ж кодексу порушення зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, передбачених змістом зобов'язання, за які виникають правові наслідки, які встановлені договором, зокрема, сплата неустойки.

Судом встановлено, що сторони у справі 02.07.2007 року уклали між собою договір № 2/7 про виконання робіт, який по суті є договором підряду та, який повністю відповідає вимогам ст. ст. 63 8, 837, 843, 844 і 846 Цивільного кодексу України щодо форми, змісту та досягнення сторонами згоди з усіх його істотних умов.

Позивач своєчасно, у передбачений п.1.2. договору строк, виконав доручену йому роботу, яка є предметом договору, а відповідач, згідно умовам п.1.3. договору у дводенний строк, без жодних зауважень, прийняв ці роботи, про що свідчить акт приймання виконаних підрядних робіт, підписаний сторонами 19.07.2007 року.

Разом з тим, відповідач не виконав свої зобов'язання, які зазначені у п.п.2.2. та 3.3.1. договору, тобто не сплатив суму договору позивачу у строк три банківські робочі дні з моменту підписання зазначеного акту.

Крім того, умовами п.2.2. договору, на які зроблена ссилка у п.1.2. договору ніяка передоплата не передбачена.

При таких обставинах та на підставі сукупності наявних доказів у справі суд дійшов до висновку про правомірність позивних вимог ОСОБА_1. до КБ ТОВ "Місто Банк" про стягнення неустойки за договором підряду № 2/7 від 02.07.2007 року.

Судові витрати на правову допомогу, по сплаті держмита та витрат на забезпечення судового процесу покласти на відповідача згідно зі ст. ст. 79, 88 ЦПК України.

Керуючись вимогами ст. 11, 15, 16, 509, 610, 611, 629, 638, 837, 843, 844, 846 та главою 49 (параграфи 1, 2) ЦК України; ст. ст. 3, 10, 11, 57, 60, 79, 88, 208-215 ЦПК України суд,

ВИРІШИВ:

Позов ОСОБА_1 - задовольнити.

Зобов'язати Комерційний банк товариство з обмеженою відповідальністю "Місто Банк" (Фонтанська дорога, 11, м. Одеса, 65009, Кор./рах. № 32001101000 в Управління НБУ в Одеській області, МФО 328760, Код ЕГРПОУ 20966466) сплатити на користь ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, п/рах. № НОМЕР_1 у АБ "Південний", МФО 328209, Ідент. код НОМЕР_2):

·неустойку (пеню) в розмірі 30 499 грн.;

·витрати по сплаті адвокатської допомоги у сумі 3 000 грн.;

·витрати по сплаті держмита та ІТЗ судового процесу у сумі 321 грн., а всього до стягнення належить сума 33 820 (тридцять три тисячі 820) гривен.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Одеського апеляційного суду через суд першої інстанції шляхом подачі в 10-денний строк з дня проголошення рішення заяви про апеляційне оскарження і поданням після цього протягом 20 днів апеляційної скарги, або в порядку ч.4 ст. 295 ЦПК України.