Ухвала суду № 50081292, 25.03.2014, Господарський суд Запорізької області

номер провадження справи 9/11/14

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

25.03.2014 Справа № 908/322/14

За позовом Приватного акціонерного товариства “Стівідорна компанія “Авліта” (99016, м. Севастополь, вул.Приморська, буд. 2-Г)

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю “СМУ СтальТранс” (юр. адр.: 69065, м. Запоріжжя, вул. Сортувальна, 7; факт.адр.: 69057, м. Запоріжжя, вул. Матросова, буд. 8-Б)

про стягнення суми 1969548,60 грн.

Суддя Боєва О.С.

За участю представників сторін:

Від позивача: не з’явився;

Від відповідача: Каськова І.Є. (дов. № б/н від 25.02.14); Стреляєв П.М. (директор, наказ від 20.06.10)

ВСТАНОВЛЕНО:

Заявлено позов про стягнення з відповідача на користь позивача штрафних санкцій за порушення строку виконання робіт за договором підряду № 169/12 від 18.05.2012р. в розмірі 1969548,60 грн., з яких: сума 1506125,40 грн. – неустойка та сума 463423,20 грн. – штраф.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 06.02.2014р. позовна заява прийнята до розгляду, порушено провадження у справі № 908/322/14, судове засідання призначено на 04.03.2014р. Ухвалою суду від 04.03.2014р. на підставі ст. 77 ГПК України розгляд справи відкладено на 25.03.2014р..

У судове засідання 25.03.2014р. позивач не з’явився, витребувані судом документи не представив.

Із змісту статті 77 ГПК України слідує, що господарський суд відкладає розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні. Такими обставинами, зокрема, є: нез’явлення в засідання представників сторін, інших учасників судового процесу, неподання витребуваних доказів, необхідність витребування нових доказів.

За таких обставин, на підставі ст. 77 ГПК України розгляд справи № 908/322/14 слід відкласти. Зобов`язати сторони виконати вимоги суду, викладені у даній ухвалі.

Керуючись ст.ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Розгляд справи № 908/322/14 відкласти на 04.04.2014р. о /об/ 10 год. 30 хв.

Розгляд справи відбудеться за адресою: 69000, м. Запоріжжя, вул. Тюленіна, 21/ Шаумяна, 4 (корпус № 1), каб. № 321.

Зобов`язати сторони виконати наступні дії:

Позивача – виконати у повному обсязі вимоги господарського суду, викладені у попередніх ухвалах; надати документи, які посвідчують правовий статус позивача (Статут, Положення, Свідоцтво про державну реєстрацію, довідку про включення до ЄДРПОУ); довідку про повні банківські реквізити позивача; оригінали всіх документів доданих до позовної заяви - суду для огляду, зокрема, оригінал договору підряду № 169/12 від 18.05.2012р. в повному обсязі з додатками, змінами та доповненнями; докази виконання (невиконання) сторонами зобов’язань за договором на день розгляду справи; листування з відповідачем по суті спору (з доказами направлення або вручення кореспонденції); копії витребуваних документів (завірені належним чином) – у справу; довіреність на представника; явка.

Відповідача – виконати у повному обсязі вимоги господарського суду, викладені у попередніх ухвалах; надати оригінал договору підряду № 169/12 від 18.05.2012р. в повному обсязі з додатками, змінами та доповненнями; докази належного виконання відповідачем зобов’язань за договором; листування з відповідачем по суті спору (з доказами направлення або вручення кореспонденції); копії витребуваних документів (завірені належним чином) – у справу; довіреність на представника; явка.

Явку в судове засідання уповноважених представників сторін визнати обов'язковою.

Суддя О.С. Боєва