Ухвала суду № 47848159, 17.09.2012, Рівненський апеляційний господарський суд

РІВНЕНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

33001 , м. Рівне, вул. Яворницького, 59

У Х В А Л А

17 вересня 2012 року Справа № 5019/1178/11

Рівненський апеляційний господарський суд у складі колегії:

Головуючого судді Василишин А.Р.

судді Юрчук М.І. ,

судді Філіпова Т.Л.

при секретарі Довгалюк О.П.

за участю представників:

позивача: ОСОБА_1 (довіреність № 01/02-05 від 05.06.12р.)

відповідача: не з'явився.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Рівненського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу відповідача ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Комфорт-Еко" на рішення господарського суду Рівненської області від 04.01.12 р. у справі № 5019/1178/11

за позовом ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Сігма-Профі"

до ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Комфорт-Еко"

про стягнення в сумі 133 342 грн. 37 коп.

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю Сігма-Профі (надалі- Позивач) звернулось в господарський суд Рівненської області з позовною заявою (а.с. 2-7) до ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю Комфорт-Еко (надалі-Відповідач) в якій просить суд: зобовязати Відповідача на виконання умов Договору на впровадження очисних споруд на базі установки КУБО для очищення господарсько-побутових стічних вод обємом 10 куб.м/добу для адміністративно-виробничого комплексу №14/07/09-01 від 14 липня 2009 року виконати наступні дії та встановити наступні строки виконання цих дій: розрахунок гранично допустимих скидів - в строк два тижні з моменту набрання чинності рішенням суду у справі; розробка робочого проекту - в строк два тижні з моменту набрання чинності рішенням суду у справі; поставка установки КУБО з блоком автономного живлення - в строк півтора місяця з моменту набрання чинності рішенням суду у справі; монтажні роботи технологічного, насосного обладнання, трубопроводів, запірно-регулярної арматури, електротехнічного устаткування, щита КВПіА - в строк два місяці з моменту набрання чинності рішенням суду у справі; пусконалагоджувальні роботи, здача в експлуатацію та навчання обслуговуючого персоналу - в строк два з половиною місяці з моменту набрання чинності рішенням суду у справі; стягнути з Відповідача на користь Позивача штрафні санкції в розмірі 133 342 грн. 37 коп..

Рішенням господарського суду Рівненської області від 4 січня 2012 року (т. 1, а.с. 77-80), з підстав, вказаних у цьому рішенні, позов задоволено частково. Зобовязано Відповідача на виконання умов договору на впровадження очисних споруд на базі установки КУБО для очищення господарсько-побутових стічних вод обємом 10 куб.м/добу для адміністративно-виробничого комплексу №14/07/09-01 від 14 липня 2009 року виконати наступні дії та встановлено наступні строки виконання цих дій: розрахунок гранично допустимих скидів - в строк два тижні з моменту набрання чинності рішенням суду у справі; розробка робочого проекту - в строк два тижні з моменту набрання чинності рішенням суду у справі; поставка установки КУБО з блоком автономного живлення - в строк півтора місяця з моменту набрання чинності рішенням суду у справі; монтажні роботи технологічного, насосного обладнання, трубопроводів, запірно-регулярної арматури, електротехнічного устаткування, щита КВПіА - в строк два місяці з моменту набрання чинності рішенням суду у справі; пусконалагоджувальні роботи, здача в експлуатацію та навчання обслуговуючого персоналу - в строк два з половиною місяці з моменту набрання чинності рішенням суду у справі. Стягнуто з Відповідача на користь Позивача 50 000 грн. 00 коп. штрафу. Водночас, судом покладено на Відповідача сплату 1 418 грн. 42 коп. державного мита та 236 витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Не погоджуючись із винесеним рішенням суду першої інстанції Відповідач, звернувся з апеляційною скаргою (а.с. 95-98) до Рівненського апеляційного господарського суду, в якій, з підстав, вказаних у цій апеляційній скарзі, просить рішення господарського суду Рівненської області від 4 січня 2012 року у даній справі скасувати та прийняти нове рішення, яким відмовити в позові.

Ухвалою суду від 14 травня 2012 року апеляційну скаргу апелянта було прийнято до провадження та призначено до розгляду на 26 червня 2012 року (а.с. 106).

В.о. керівника апарату суду своїм розпорядженням від 25 червня 2012 року за № 93, у звязку з тимчасовою непрацездатністю головуючого судді Савченко Г.І., проведено повторний автоматичний розподіл справи № 5019/1178/11 (а.с. 108).

Ухвалою суду від 26 червня 2012 року апеляційну скаргу апелянта було прийнято до провадження в складі головуючого судді Василишина А.Р., Мельника О.В., Грязнова В.В..

Водночас, 26 червня 2012 року на адресу Рівненського апеляційного господарського суду у надійшло письмове клопотання Відповідача в якому з підстав, висвітлених в даному клопотанні, Відповідач просив суд призначити судову будівельно-технічну експертизу (а.с. 115).

18 липня 2012 року Відповідачем повторно подано дане клопотання з проханням покласти витрати на проведення експертизи на Відповідача.

Голова Рівненського апеляційного господарського суду, своїм розпорядженням від 18 липня 2012 року вніс зміни до складу колегії суддів в звязку із перебуванням у відпустці судді Мельника О.В. та Грязнова В.В. та відповідно до затверджених складів колегій та визначив колегію в складі: головуючий суддя Василишин А.Р., судді Філіпова Т.Л., судді Юрчук М.І.

Ухвалою суду від 18 липня 2012 року (а.с.133-135) з підстав вказаних у даній ухвалі Рівненським апеляційним господарським судом винесено ухвалу про проведення судової будівельної-технічної експертизи.

Ухвалою суду від 18 липня 2012 року (а.с. 131-132) з підстав вказаних у даній ухвалі Рівненським апеляційним господарським судом винесено ухвалу про зупинення провадження по даній справі до отримання результатів судової експертизи.

13 серпня 2012 року Житомирським відділенням Київського науково - дослідним інститутом судових експертиз на адресу Рівненського апеляційного господарського суду повернуто матеріали справи № 5019/1178/11 без виконання ухвали про призначення судової будівельної-технічної експертизи у зв'язку з тим, що у Житомирському відділенні Київського науково - дослідного інституту відсутні фахівці у відповідній галузі знань (а.с. 138).

Ухвалою суду 3 вересня 2012 року (а.с. 139-140) з підстав вказаних у даній ухвалі Рівненським апеляційним господарським судом поновлено провадження по даній справі та призначено до розгляду на 17 вересня 2012 року на 14:10 год.

Ухвалою суду від 17 вересня 2012 року з підстав вказаних у даній ухвалі Рівненським апеляційним господарським судом винесено ухвалу про проведення судової будівельної-технічної експертизи та доручено її проведення Київському науково - дослідному інституту судових експертиз.

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 79 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою, у випадках призначення господарським судом судової експертизи.

Враховуючи той факт, що ухвалою апеляційного господарського суду від 17 вересня 2012 року призначено експертизу, колегія суддів приходить до висновку про необхідність зупинити провадження у справі.

Керуючись статтями 69, 79, 86 Господарського кодексу України, суд, -

У Х В А Л И В :

1. Апеляційне провадження у справі № 5019/1178/11 зупинити.

2. Копію ухвали направити сторонам по справі.

Головуючий суддя Василишин А.Р.

Суддя Юрчук М.І.

Суддя Філіпова Т.Л.