Рішення № 47018769, 10.07.2015, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/5938/15-ц

провадження № 2/753/3841/15

З А О Ч Н Е Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" липня 2015 р.Дарницький районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Сирбул О.Ф.

при секретарі Борисові М.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_2 до товариства з обмеженою відповідальністю «Ремонт - Плюс» про стягнення авансу по договору підряду, -

в с т а н о в и в:

У березні 2015 року позивач звернувся до Дарницького районного суду м. Києва з позовною заявою, в якій поставлено питання про стягнення з відповідача на його користь коштів, отриманих відповідачем, як підрядником в якості авансу за договором підряду у сумі 1 800,00 грн. та судових витрат.

В обґрунтування позовних вимог посилається на те, що 06.10.2014 р. між ним та відповідачем було укладено договір побутового підряду (далі - договір підряду) на утеплення фасаду та відповідно до умов якого, позивачем була здійснена попередня оплата за послуги у сумі 1 800,00 грн. Як вказує позивач, відповідач зобов'язався виконати роботи до 9-ти днів з моменту проведення першого платежу замовником. Однак, станом на дату подання позову до суду, відповідачем зобов'язання за договором підряду не виконано, попередньо сплачена сума коштів позивачу не повернута. Крім цього позивач вказує, що на його неодноразові звернення до відповідача щодо виконання умов договору підряду, відповідачем залишені без уваги, що зумовило позивача звернутися до суду за захистом своїх порушених прав. Просив суд стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Ремонт - Плюс» на його користь сплачений аванс за Договором підряду № 24/09/14 від 06.10.2014 р. в розмірі 1 800,00 грн.

Від представника позивача до суду надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, позовні вимоги просив задовольнити в повному обсязі, проти ухвалення заочного рішення не заперечив (а.с. 28).

Відповідач товариство з обмеженою відповідальністю «Ремонт - Плюс» в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суд не повідомив (а.с. 26, 27). Клопотань про відкладення розгляду справи, або про розгляд справи за відсутності відповідача до суду не надсилав.

На підставі ч. 1 ст. 224 Цивільного процесуального кодексу України у разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений і від якого не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності або якщо повідомлені ним причини неявки визнані неповажними, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

За таких обставин, враховуючи думку представника позивача, який не заперечив проти заочного розгляду справи, суд визнав можливим провести заочний розгляд справи у відсутність учасників судового процесу на підставі наявних у справі доказів та ухвалити заочне рішення. Крім того, у відповідності до ч. 2 ст. 197 ЦПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

Суд, дослідивши матеріали справи, оцінивши зібрані по справі докази у їх сукупності, приходить до наступного.

За правилами ч.1 ст.11 ЦПК України суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 509 ЦК України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Перевіряючи обставини у справі судом встановлено, що 06 жовтня 2014 року між позивачем ОСОБА_2 та товариством з обмеженою відповідальністю «Ремонт - Плюс» було укладено Договір підряду № 24/09/14 про утеплення фасаду (а.с. 5-7).

Відповідно до пункту 2.1. цього Договору, відповідач зобов'язується утеплити фасад 19,2 кв.м. з фарбуванням.

Відповідно до розписки Підрядник (Відповідач) отримав аванс в розмірі 1 800,00 грн. (а.с. 8).

Стаття 525 ЦК України визначає, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться (ст. 526 ЦК України).

Враховуючи наявні обставини та виходячи із зазначених вище положень Цивільного кодексу України, можна зробити висновок, що Відповідач свої зобов'язання за Договором підряду № 24/09-14 від 06.10.2014р. не виконав.

Положеннями ч. 1 та 2 ст. 837 ЦК України встановлено, що за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (Замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Частинами 1 та 2 ст. 846 ЦК України передбачено, що строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду. Якщо у договорі підряду не встановлені строки знання роботи, підрядник зобов'язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її знання у розумні строки, відповідно до суті зобов'язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 847 ЦК України, підрядник зобов'язаний своєчасно попередити замовника про наявність інших обставин, що не залежать від підрядника, загрожують якості або придатності результату роботи.

Частинами 2 та 3 ст. 849 ЦК України встановлено, що якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, що під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, Замовник має право призначити підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання Підрядником цієї вимоги - відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника.

Частиною 2 ст. 852 ЦК України встановлено, що за наявності у роботі істотних відступів від умов договору підряду або інших істотних недоліків замовник має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

Як вбачається з матеріалів справи, позивачем ОСОБА_2 було перераховано відповідачу, на виконання умов Договору, аванс в розмірі 1 800,00 грн.

Статтею 610 ЦК України встановлено, що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

У разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, відшкодування збитків (п. 4 ч. 1 ст. 611 ЦК України).

Частинами 1-3 ст. 612 ЦК України встановлено, що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його становлений договором або законом. Боржник, який прострочив виконання зобов'язання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки і за неможливість виконання, що випадково настала після прострочення. Якщо внаслідок прострочення боржника виконання зобов'язання втратило інтерес для кредитора, він може відмовитися від прийняття виконання і вимагати відшкодування збитків.

Відповідно до ч. 2 та 5 ст.653 ЦК України, у разі розірвання договору зобов'язання припиняються. Якщо договір змінений або розірваний у зв'язку з істотним порушенням договору однією із сторін, друга сторона може вимагати відшкодування збитків, завданих зміною або розірванням договору.

На основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які посилались сторони, як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених доказами, дослідженими в судовому засіданні, оцінивши їх належність, допустимість, достовірність, а також достатність і взаємний зв'язок у їх сукупності, встановивши правовідносини, які випливають із встановлених обставин, та правові норми, які підлягають застосуванню до цих правовідносин, суд прийшов до висновку, що відповідач порушив умови договору у зв'язку з його невиконанням, тому підлягає стягнення на користь позивача перерахованого авансу в розмірі .

Згідно ст. 10 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Суд, з'ясувавши всі обставині справи, дослідивши письмові докази дійшов до висновку про обгрунтованість заявлених позовних вимог і, як наслідок, їх задоволення, то, у відповідності з вимогами ст. 88 ЦПК України, з відповідача на користь позивача підлягають стягненню судові витрати, зокрема витрати по сплаті судового збору 243,60 грн. (а.с. 1).

Керуючись ст.ст. 509, 525, 610, 611, 612, 653, 837, 846, 847, 849, 852 та на підставі ст.ст. 10, 11, 27, 60, 61, 212-215, 226 ЦПК України суд, -

В И Р І Ш И В :

Позов ОСОБА_2 до товариства з обмеженою відповідальністю «Ремонт - Плюс» про стягнення авансу по договору підряду- задовольнити.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Ремонт - Плюс» (адреса: 27000, Кіровоградська обл., смт. Добровеличківка, вул. Степова, 10, ЄДРОПУ 37287049, р/р 26002060424182 в КФ ПАТ «Приватбанк, МФО 323583) на користь ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) сплачений аванс за Договором підряду № 24/09/14 від 06.10.2014 р. в розмірі 1 800,00 (одна тисяча вісімсот) гривень 00 копійок.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Ремонт - Плюс» (адреса: 27000, Кіровоградська обл., смт. Добровеличківка, вул. Степова, 10, ЄДРОПУ 37287049, р/р 26002060424182 в КФ ПАТ «Приватбанк, МФО 323583) на користь ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) судовий збір в розмірі 243,60 (двісті сорок три) гривні 60 копійок.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом десяти днів з його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Заочне рішення може бути переглянуте Дарницьким районним судом м. Києва за письмовою заявою відповідача про перегляд заочного рішення, яка може бути подана протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя: