Ухвала суду № 46406517, 08.07.2015, Господарський суд Дніпропетровської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

08.07.15р. Справа № 904/4641/15

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Сферастройдизайн", 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Виконкомівська, 24А, оф. 71

до Управління житлового господарства Дніпропетровської міської Ради м.Дніпропетровська, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 16

про стягнення 10605,47 грн.

Суддя Панна С.П.

Представники:

від позивача Шахов Д.А. - представник за довіреністю від 01.01.2015 року за № 33

від відповідача Боровик А.А. - представник за довіреністю від 06.05.2015 року за № 3/2-955

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Сферастройдизайн" звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Управління житлового господарства Дніпропетровської міської ради про стягнення інфляційних втрат в сумі 9618,95 грн., 3% річних в сумі 1023,98 грн., судового збору.

Позивачем 30.06.2015 року подано до суду заяву від 30.06.2015 року про зменшення позовних вимог, в якій просить суд стягнути з відповідача інфляційних втрат в сумі 9618,95 грн., 3% річних в сумі 986,52 грн., судового збору.

Позовні вимоги обґрунтовані невиконанням відповідачем умов договору підряду на проведення проектних робіт від 14.06.2013 року за № 128 в частині своєчасної оплати за виконані роботи.

Відповідач з позовними вимогами не погоджується (відзив на позовну заяву від 30.06.2015 року за № 3/4-1277) посилаючись на те, що:

- у простроченні термінів оплати відсутня вина відповідача, оскільки до кінця 2013 року управлінням казначейства не здійснювались платежі за платіжними дорученнями розпорядників бюджетних зобов'язань з технінчих причин;

- у 2014 році державною фінансовою інспекцією проводились контрольні заходи з перевірки достовірності обсягів кредиторської заборгованості розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету з оплати товарів, робіт і послуг, за закупівлю яких поширюється Закон України "Про здійснення державних закупівель", а враховуючи, що акт державної фінансової інспекції складений лише 25.12.2014 року - кошти, виділені відповідачу у 2014 році як невикористане фінансування, згідно зі ст. 57 Бюджетного кодексу України, повернулись до місцевого бюджету. В 2015 році відповідачу кошти на оплату робіт виділені з бюджету 23.02.2015 року в зв'язку з чим за виконані позивачем роботи останньому оплачено 02.04.2015 року.

Дослідивши матеріали справи, враховуючи доводи відповідача, суд вважає за доцільне залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору, на стороні відповідача - Державну фінансову інспекцію в Дніпропетровській області.

На підставі викладеного, керуючись ст. 27, п. 3 ч. 1 ст. 77, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Залучити до участі у справі в якості Третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору, на стороні відповідача - Державну фінансову інспекцію в Дніпропетровській області (49600, м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 22, корп. 2).

2. Відкласти розгляд справи на 21.07.2015 року на 14:40 год., що відбудеться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева, 1а, кімн. 3-403.

3. Зобов'язати позивача надіслати третій особі копію позовної заяви з додатком з врахуванням зменшень до неї й надати суду докази направлення.

4. Третій особі надати: письмові пояснення по суті позову; письмові пояснення щодо здійснення контрольних заходів з перевірки достовірності обсягів кредиторської заборгованості розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету з оплати робіт, виконаних позивачем для відповідача згідно договору підряду на проведення проектних робіт № 128 від 14.06.2013 року, на підставі п. 12 постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 року за № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету".

5. Попередити позивача, що у разі ненадання господарському суду без поважних причин витребуваних судом документів або нез'явлення його представника у судове засідання, позов відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України може бути залишений без розгляду.

6. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву на позов та витребуваних судом документів, справа згідно зі ст. 75 Господарського процесуального кодексу України буде розглянута за наявними в ній матеріалами.

7. Звернути увагу учасників судового процесу на положення ст. 87 Господарського процесуального кодексу України щодо порядку отримання процесуальних документів.

8. Нагадати, що сторони відповідно до ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії розгляду спору.

9. Явка в судове засідання повноважних представників учасників судового процесу обов'язкова.

10. Згідно з п. 5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України, за ненадіслання у встановлений строк відзиву на позовну заяву або витребуваних господарським судом матеріалів, а також за ухилення від вчинення дій покладених господарським судом на сторону, з винної сторони стягується штраф до 1700 грн.

Примітка: Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\

Суддя С.П. Панна