Ухвала суду № 41475527, 20.11.2014, Господарський суд Одеської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________________

УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"20" листопада 2014 р.

№ 916/4665/14

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю „ЛИК ПЛЮС” (65058, м. Одеса, пров. Ботанічний, 6, код ЄДРПОУ 38352354)

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю „ЕКО-БУД-МОНТАЖ” (65039, м. Одеса, пров. Середньофонтанський, 16/18, офіс 503, код ЄДРПОУ 38351999)

про стягнення неустойки в розмірі 23 287,19 грн.

Суддя Шаратов Ю.А.

Представники не викликались.

СУТЬ СПОРУ: Товариство з обмеженою відповідальністю „ЛИК ПЛЮС” звернулось до господарського суду Одеської області із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю „ЕКО-БУД-МОНТАЖ” про стягнення неустойки за прострочення виконання зобов’язань за договорами: поставки від 03.12.2012; підряду від 11.12.2012; підряду від 01.11.2013 № ЛП/ЕБМ/2013/1; підряду від 01.11.2013 № ЛП/ЕБМ/2013/20 у розмірі 23 287,19 грн.

Ухвалою суду від 20.11.2014 позовну заяву прийнято до розгляду, порушено провадження у справі та призначено судове засідання на 11.12.2014.

Частиною першою статті 17 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” встановлено, що у разі якщо до боржника, щодо якого порушена справа про банкрутство, пред'явлений позов, який ґрунтується на грошових зобов'язаннях боржника, що виникли до порушення провадження у справі про банкрутство, суди мають у встановленому процесуальним законом порядку приймати такі позовні заяви і вирішувати спір за цією вимогою по суті за правилами позовного провадження до офіційного оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство.

Відповідно до частини третьої статті 95 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Частиною другою статті 17 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” встановлено, що про офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство розпорядник майна повідомляє суд, який розглядає позовні вимоги конкурсних кредиторів до боржника. Цей суд (суди) після офіційного оприлюднення відповідного оголошення має зупинити позовне провадження та роз'яснити позивачу зміст частини четвертої статті 23 цього Закону, зазначивши про це в ухвалі або в протоколі судового засідання.

Постановою господарського суду Одеської області від 22.10.2014 у справі №916/4047/14 визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю „ЕКО-БУД-МОНТАЖ” та відкрито ліквідаційну процедуру, про що здійснено офіційне повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури від 29.10.2014 №10583. Тобто, місячний строк для заявлення грошових вимог кредиторів до боржника – ТОВ „ЕКО-БУД-МОНТАЖ” спливає 29.11.2014.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку про необхідність зупинення провадження у справі до закінчення місячного строку встановленого частиною третьою статті 95 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” для заявлення грошових вимог кредиторів до боржника – ТОВ „ЕКО-БУД-МОНТАЖ”.

Роз’яснити позивачу - ТОВ „ЛИК ПЛЮС”, що відповідно до частини четвертої статті 23 та частини третьої статті 95 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

Керуючись частинами першою та другою статті 17, частиною четвертою статті 23, частиною третьою статті 95 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, статтями 79, 86, 93, 106 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Зупинити провадження у справі № 916/4665/14 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „ЛИК ПЛЮС” до Товариства з обмеженою відповідальністю „ЕКО-БУД-МОНТАЖ” про стягнення неустойки за прострочення виконання зобов’язань за договорами: поставки від 03.12.2012; підряду від 11.12.2012; підряду від 01.11.2013 № ЛП/ЕБМ/2013/1; підряду від 01.11.2013 № ЛП/ЕБМ/2013/20 у розмірі 23 287,19 грн. до закінчення місячного строку для заявлення грошових вимог кредиторів до боржника – ТОВ „ЕКО-БУД-МОНТАЖ”, встановленого частиною третьою статті 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Одеського апеляційного господарського суду через господарський суд Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги в строки передбачені статтею 93 ГПК України.

Примірник ухвали надіслати: ТОВ „ЛИК ПЛЮС” (65058, м. Одеса, пров. Ботанічний, 6), ТОВ „ЕКО-БУД-МОНТАЖ” (65039, м. Одеса, пров. Середньофонтанський, 16/18, офіс 503).

Суддя Ю.А. Шаратов