Рішення № 39956023, 24.07.2014, Господарський суд Одеської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

______________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"24" липня 2014 р.Справа № 916/2467/14

Позивач: товариство з обмеженою відповідальністю "РОСТДОРСТРОЙ"

відповідач: Служба автомобільних доріг в Одеській області

про стягнення 39 731 429,40 грн.

Суддя Цісельський О.В.

Представники сторін:

Від позивача: Андрюшин О.С., довіреність від 04.07.2014р.

Від відповідача: Латій О.В., довіреність №01-679/06 від 01.04.2014р.

Відповідно до ст.77 ГПК України оголошувалась перерва в судовому засіданні з 07.07.2014р. до 10 год. 20 хв. 17.07.2014р., з 17.07.2014р. до 14 год. 40 хв. 21.07.2014р.

СУТЬ СПОРУ: Позивач, товариство з обмеженою відповідальністю "РОСТДОРСТРОЙ", звернувся до господарського суду Одеської області з позовною заявою про стягнення з Служби автомобільних доріг в Одеській області 39 731 429,40 грн.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 24.06.2014р. позовну заяву (вх.№2504/14) прийнято до розгляду, порушено провадження у справі, присвоєно №916/2467/14 та справу призначено до розгляду в судовому засіданні.

Представник позивача заявлені позовні вимоги підтримує та просить задовольнити їх в повному обсязі.

Представник відповідача проти заявлених позовних вимог позивача заперечує та просить суд відмовити у їх задоволенні, з підстав викладених у відзиві на позов (вх.№18588/14 від 16.07.2014р.).

В процесі розгляду справи учасниками процесу були надані додаткові докази, які оглянуті судом та залучені до матеріалів справи.

Відповідно до ст.85 Господарського процесуального кодексу України в судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Дослідивши в відкритому судовому засіданні матеріали справи, надані сторонами докази, заслухавши пояснення представників сторін, суд встановив:

25 жовтня 2013р. між Службою автомобільних доріг в Одеській області (Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю "РОСТДОРСТРОЙ" (Підрядник) було укладено договір підряду №70-П, згідно п.1.1. якого, Замовник доручає Підряднику і зобов'язується прийняти і оплатити якісне виконання аварійно-відбудованих робіт (поточний середній ремонт) по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (стихійного лиха) на автомобільній дорозі державного значення Т-16-45 Контрольно-пропускний пункт "Лісне" - контрольно-пропускний пункт "Малоярославець Перший" - Виноградівка - Новоіванівка - /М-15/, на ділянці км 3+600 - км 23+600, Одеської області, за рахунок коштів державного бюджету, а Підрядник зобов'язується на свій власний ризик виконати роботи, доручені йому Замовником.

Відповідно до п.1.2. Договору Підрядник здійснює виконання робіт в межах виділених фінансових ресурсів згідно з вимогами діючих нормативно-правових актів, зокрема:

- "Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України";

- "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт (ГБН Г1.218-182-2011)".

Пунктом 4.1. Договору визначено, що розрахунки за виконані роботи здійснюються Замовником щомісячно на підставі Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (ф.КБ-3) та Акту прийняття виконаних підрядних робіт (ф.КБ-2в), підписаних уповноваженими представниками сторін.

Як вбачається зі змісту п.4.2. Договору підставою для здійснення розрахунків є підписані Сторонами акти прийняття виконаних підрядних робіт (ф.КБ-2в) та довідка про вартість виконаних підрядних робіт (ф.КБ-3), які складаються Підрядником і подаються для підписання Замовнику до 01 числа місяця, наступного за звітним. Після здійснення приймання виконаних робіт Замовник проводить оплату за фактично виконані роботи протягом 10 робочих днів на умовах п.6.1. цього Договору.

У відповідності до п.4.3. Договору форма розрахунків безготівкова на підставі актів виконаних робіт по формі КБ-2в, КБ-3.

За приписами п.5.1. Договору, термін виконання робіт протягом 2013 року. Підрядник розпочинає виконання робіт з 17.10.2013р. (з дня акцепту) і забезпечує їх завершення до 31 грудня 2013 року, відповідно до календарного плану виконання робіт.

Умовами п.5.3. Договору завершення виконання робіт оформлюються Актом приймання робіт з поточного середнього ремонту. Оформлення актів, додатків і необхідних документів до них здійснюється Підрядником.

Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2013 року, або діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим Договором (п.19.1. Договору).

На виконання умов вищенаведеного договору підряду позивачем було виконано аварійно-відбудовні роботи на загальну суму 32 052 015,00 грн., що підтверджується наявними в матеріалах справи копіями довідки про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2013р. (КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013р. (КБ-2в), підсумкової відомості ресурсів.

25 жовтня 2013р. між Службою автомобільних доріг в Одеській області (Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю "РОСТДОРСТРОЙ" (Підрядник) було укладено договір підряду №72-П, згідно п.1.1. якого, Замовник доручає Підряднику і зобов'язується прийняти і оплатити якісне виконання аварійно-відбудованих робіт (поточний середній ремонт) по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (стихійного лиха) на автомобільній дорозі державного значення Т-16-27 Контрольно-пропускний пункт "Серпневе" - Тарутине - Арциз - Татарбунари, на ділянці км 62+228 - км 64+798, Одеської області, за рахунок коштів державного бюджету, а Підрядник зобов'язується на свій власний ризик виконати роботи, доручені йому Замовником.

Відповідно до п.1.2. Договору Підрядник здійснює виконання робіт в межах виділених фінансових ресурсів згідно з вимогами діючих нормативно-правових актів, зокрема:

- "Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України";

- "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт (ГБН Г1.218-182-2011)".

Пунктом 4.1. Договору визначено, що розрахунки за виконані роботи здійснюються Замовником щомісячно на підставі Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (ф.КБ-3) та Акту прийняття виконаних підрядних робіт (ф.КБ-2в), підписаних уповноваженими представниками сторін.

Як вбачається зі змісту п.4.2. Договору підставою для здійснення розрахунків є підписані Сторонами акти прийняття виконаних підрядних робіт (ф.КБ-2в) та довідка про вартість виконаних підрядних робіт (ф.КБ-3), які складаються Підрядником і подаються для підписання Замовнику до 01 числа місяця, наступного за звітним. Після здійснення приймання виконаних робіт Замовник проводить оплату за фактично виконані роботи протягом 10 робочих днів на умовах п.6.1. цього Договору.

У відповідності до п.4.3. Договору форма розрахунків безготівкова на підставі актів виконаних робіт по формі КБ-2в, КБ-3.

За приписами п.5.1. Договору, термін виконання робіт протягом 2013 року. Підрядник розпочинає виконання робіт з 17.10.2013р. (з дня акцепту) і забезпечує їх завершення до 31 грудня 2013 року, відповідно до календарного плану виконання робіт.

Умовами п.5.3. Договору завершення виконання робіт оформлюються Актом приймання робіт з поточного середнього ремонту. Оформлення актів, додатків і необхідних документів до них здійснюється Підрядником.

Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2013 року, або діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим Договором (п.19.1. Договору).

На виконання умов вищенаведеного договору підряду позивачем було виконано аварійно-відбудовні роботи на загальну суму 4 265 300,00 грн., що підтверджується наявними в матеріалах справи копіями довідки про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2013р. (КБ-3), акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013р. (КБ-2в), підсумкової відомості ресурсів.

25 жовтня 2013р. між Службою автомобільних доріг в Одеській області (Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю "РОСТДОРСТРОЙ" (Підрядник) було укладено договір підряду №74-П, згідно п.1.1. якого, Замовник доручає Підряднику і зобов'язується прийняти і оплатити якісне виконання аварійно-відбудованих робіт (поточний середній ремонт) по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (стихійного лиха) на автомобільній дорозі місцевого значення О160704 Городнє Нова Іванівка - Теплиця, на ділянках км 4 +000, км 44 +150 - км 44 + 300, Одеської області, за рахунок коштів державного бюджету, а Підрядник зобов'язується на свій власний ризик виконати роботи, доручені йому Замовником.

Відповідно до п.1.2. Договору Підрядник здійснює виконання робіт в межах виділених фінансових ресурсів згідно з вимогами діючих нормативно-правових актів, зокрема:

- "Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України";

- "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт (ГБН Г1.218-182-2011)".

Пунктом 4.1. Договору визначено, що розрахунки за виконані роботи здійснюються Замовником щомісячно на підставі Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (ф.КБ-3) та Акту прийняття виконаних підрядних робіт (ф.КБ-2в), підписаних уповноваженими представниками сторін.

Як вбачається зі змісту п.4.2. Договору підставою для здійснення розрахунків є підписані Сторонами акти прийняття виконаних підрядних робіт (ф.КБ-2в) та довідка про вартість виконаних підрядних робіт (ф.КБ-3), які складаються Підрядником і подаються для підписання Замовнику до 01 числа місяця, наступного за звітним. Після здійснення приймання виконаних робіт Замовник проводить оплату за фактично виконані роботи протягом 10 робочих днів на умовах п.6.1. цього Договору.

У відповідності до п.4.3. Договору форма розрахунків безготівкова на підставі актів виконаних робіт по формі КБ-2в, КБ-3.

За приписами п.5.1. Договору, термін виконання робіт протягом 2013 року. Підрядник розпочинає виконання робіт з 17.10.2013р. (з дня акцепту) і забезпечує їх завершення до 31 грудня 2013 року, відповідно до календарного плану виконання робіт.

Умовами п.5.3. Договору завершення виконання робіт оформлюються Актом приймання робіт з поточного середнього ремонту. Оформлення актів, додатків і необхідних документів до них здійснюється Підрядником.

Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2013 року, або діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим Договором (п.19.1. Договору).

На виконання умов вищенаведеного договору підряду позивачем було виконано аварійно-відбудовні роботи на загальну суму 3 222 800,00 грн., що підтверджується наявними в матеріалах справи копіями довідки про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2013р. (КБ-3), акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013р. (КБ-2в), підсумкової відомості ресурсів.

25 жовтня 2013р. між Службою автомобільних доріг в Одеській області (Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю "РОСТДОРСТРОЙ" (Підрядник) було укладено договір підряду №75-П, згідно п.1.1. якого, Замовник доручає Підряднику і зобов'язується прийняти і оплатити якісне виконання аварійно-відбудованих робіт (поточний середній ремонт) по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (стихійного лиха) на автомобільній дорозі місцевого значення С160203 Арциз - Нові Каплани - Василівка, км 0 +000 - км 26+800 на ділянці км 22 +500 - км 26 + 400, Одеської області, за рахунок коштів державного бюджету, а Підрядник зобов'язується на свій власний ризик виконати роботи, доручені йому Замовником.

Відповідно до п.1.2. Договору Підрядник здійснює виконання робіт в межах виділених фінансових ресурсів згідно з вимогами діючих нормативно-правових актів, зокрема:

- "Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України";

- "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт (ГБН Г1.218-182-2011)".

Пунктом 4.1. Договору визначено, що розрахунки за виконані роботи здійснюються Замовником щомісячно на підставі Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (ф.КБ-3) та Акту прийняття виконаних підрядних робіт (ф.КБ-2в), підписаних уповноваженими представниками сторін.

Як вбачається зі змісту п.4.2. Договору підставою для здійснення розрахунків є підписані Сторонами акти прийняття виконаних підрядних робіт (ф.КБ-2в) та довідка про вартість виконаних підрядних робіт (ф.КБ-3), які складаються Підрядником і подаються для підписання Замовнику до 01 числа місяця, наступного за звітним. Після здійснення приймання виконаних робіт Замовник проводить оплату за фактично виконані роботи протягом 10 робочих днів на умовах п.6.1. цього Договору.

У відповідності до п.4.3. Договору форма розрахунків безготівкова на підставі актів виконаних робіт по формі КБ-2в, КБ-3.

За приписами п.5.1. Договору, термін виконання робіт протягом 2013 року. Підрядник розпочинає виконання робіт з 17.10.2013р. (з дня акцепту) і забезпечує їх завершення до 31 грудня 2013 року, відповідно до календарного плану виконання робіт.

Умовами п.5.3. Договору завершення виконання робіт оформлюються Актом приймання робіт з поточного середнього ремонту. Оформлення актів, додатків і необхідних документів до них здійснюється Підрядником.

Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2013 року, або діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим Договором (п.19.1. Договору).

На виконання умов вищенаведеного договору підряду позивачем було виконано аварійно-відбудовні роботи на загальну суму 3 010 100,00 грн., що підтверджується наявними в матеріалах справи копіями довідки про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2013р. (КБ-3), акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013р. (КБ-2в), підсумкової відомості ресурсів.

25 жовтня 2013р. між Службою автомобільних доріг в Одеській області (Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю "РОСТДОРСТРОЙ" (Підрядник) було укладено договір підряду №76-П, згідно п.1.1. якого, Замовник доручає Підряднику і зобов'язується прийняти і оплатити якісне виконання аварійно-відбудованих робіт (поточний середній ремонт) по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (стихійного лиха) на автомобільній дорозі місцевого значення С160702 Нові Трояни - Дмитрівка, км 0 + 000 - км, 15 + 300 на ділянці км 2 + 500 - км 4 + 000, Одеської області, за рахунок коштів державного бюджету, а Підрядник зобов'язується на свій власний ризик виконати роботи, доручені йому Замовником.

Відповідно до п.1.2. Договору Підрядник здійснює виконання робіт в межах виділених фінансових ресурсів згідно з вимогами діючих нормативно-правових актів, зокрема:

- "Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України";

- "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт (ГБН Г1.218-182-2011)".

Пунктом 4.1. Договору визначено, що розрахунки за виконані роботи здійснюються Замовником щомісячно на підставі Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (ф.КБ-3) та Акту прийняття виконаних підрядних робіт (ф.КБ-2в), підписаних уповноваженими представниками сторін.

Як вбачається зі змісту п.4.2. Договору підставою для здійснення розрахунків є підписані Сторонами акти прийняття виконаних підрядних робіт (ф.КБ-2в) та довідка про вартість виконаних підрядних робіт (ф.КБ-3), які складаються Підрядником і подаються для підписання Замовнику до 01 числа місяця, наступного за звітним. Після здійснення приймання виконаних робіт Замовник проводить оплату за фактично виконані роботи протягом 10 робочих днів на умовах п.6.1. цього Договору.

У відповідності до п.4.3. Договору форма розрахунків безготівкова на підставі актів виконаних робіт по формі КБ-2в, КБ-3.

За приписами п.5.1. Договору, термін виконання робіт протягом 2013 року. Підрядник розпочинає виконання робіт з 17.10.2013р. (з дня акцепту) і забезпечує їх завершення до 31 грудня 2013 року, відповідно до календарного плану виконання робіт.

Умовами п.5.3. Договору завершення виконання робіт оформлюються Актом приймання робіт з поточного середнього ремонту. Оформлення актів, додатків і необхідних документів до них здійснюється Підрядником.

Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2013 року, або діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим Договором (п.19.1. Договору).

На виконання умов вищенаведеного договору підряду позивачем було виконано аварійно-відбудовні роботи на загальну суму 1 084 850,00 грн., що підтверджується наявними в матеріалах справи копіями довідки про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2013р. (КБ-3), акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013р. (КБ-2в), підсумкової відомості ресурсів.

25 жовтня 2013р. між Службою автомобільних доріг в Одеській області (Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю "РОСТДОРСТРОЙ" (Підрядник) було укладено договір підряду №77-П, згідно п.1.1. якого, Замовник доручає Підряднику і зобов'язується прийняти і оплатити якісне виконання аварійно-відбудованих робіт (поточний середній ремонт) по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (стихійного лиха) на автомобільній дорозі місцевого значення С160709 Нові Трояни - Городне, на ділянці км 4 + 300, Одеської області, за рахунок коштів державного бюджету, а Підрядник зобов'язується на свій власний ризик виконати роботи, доручені йому Замовником.

Відповідно до п.1.2. Договору Підрядник здійснює виконання робіт в межах виділених фінансових ресурсів згідно з вимогами діючих нормативно-правових актів, зокрема:

- "Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України";

- "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт (ГБН Г1.218-182-2011)".

Пунктом 4.1. Договору визначено, що розрахунки за виконані роботи здійснюються Замовником щомісячно на підставі Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (ф.КБ-3) та Акту прийняття виконаних підрядних робіт (ф.КБ-2в), підписаних уповноваженими представниками сторін.

Як вбачається зі змісту п.4.2. Договору підставою для здійснення розрахунків є підписані Сторонами акти прийняття виконаних підрядних робіт (ф.КБ-2в) та довідка про вартість виконаних підрядних робіт (ф.КБ-3), які складаються Підрядником і подаються для підписання Замовнику до 01 числа місяця, наступного за звітним. Після здійснення приймання виконаних робіт Замовник проводить оплату за фактично виконані роботи протягом 10 робочих днів на умовах п.6.1. цього Договору.

У відповідності до п.4.3. Договору форма розрахунків безготівкова на підставі актів виконаних робіт по формі КБ-2в, КБ-3.

За приписами п.5.1. Договору, термін виконання робіт протягом 2013 року. Підрядник розпочинає виконання робіт з 17.10.2013р. (з дня акцепту) і забезпечує їх завершення до 31 грудня 2013 року, відповідно до календарного плану виконання робіт.

Умовами п.5.3. Договору завершення виконання робіт оформлюються Актом приймання робіт з поточного середнього ремонту. Оформлення актів, додатків і необхідних документів до них здійснюється Підрядником.

Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2013 року, або діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим Договором (п.19.1. Договору).

На виконання умов вищенаведеного договору підряду позивачем було виконано аварійно-відбудовні роботи на загальну суму 1 240 200,00 грн., що підтверджується наявними в матеріалах справи копіями довідки про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2013р. (КБ-3), акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013р. (КБ-2в), підсумкової відомості ресурсів.

Однак, відповідачем вартість виконаних позивачем робіт в розмірі 45 773 601,00 грн. не сплачена в повному обсязі, наслідок чого за відповідачем утворилась заборгованість перед позивачем в розмірі 39 731 429,40 грн.

З підстав неналежного виконання відповідачем обов'язку щодо сплати існуючої заборгованості позивач звернувся до відповідача з претензією №86 від 18.06.2014р.

У відповідь на претензію відповідач звернувся до позивача з листом №02-134/07 від 20.06.2014р., відповідно до якого повідомив, що погашення існуючої заборгованості можливо лише за умови прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного розпорядження.

Із змісту акту державної фінансової інспекції в Одеській області №06-13/229 від 21.05.2014р. вбачається, що за результатами зустрічної звірки, з кредиторської заборгованості відповідача перед позивачем підтверджено кредиторську заборгованість в сумі 45 677 700,30 грн. (з ПДВ).

Неналежне виконання відповідачем договірних зобов'язань в частині здійснення оплати суми заборгованості і стало підставою для позивача звернутись до господарського суду Одеської області із даним позовом за захистом своїх порушених прав та охоронюваних законом інтересів.

Розглянувши матеріали справи, проаналізувавши норми чинного законодавства, суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог з наступних підстав:

У відповідності до ст.11 ЦК України цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а підставою виникнення цивільних прав та обов'язків є договори та інші правочини. Правочин, різновидом якого є договори - основний вид правомірних дій - це волевиявлення осіб, безпосередньо спрямовані на виникнення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків. При цьому, ст.12 ЦК України передбачає, що особа здійснює свої цивільні права вільно на власний розсуд.

Відповідно до ст.175 Господарського кодексу України майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов'язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов'язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управлена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку. Майнові зобов'язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Крім того, відповідно до частини першої статті 222 ГК України учасники господарських відносин, що порушили майнові права або законні інтереси інших суб'єктів, зобов'язані поновити їх, не чекаючи пред'явлення їм претензії чи звернення до суду.

Відповідно до ст.509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певні дії (сплатити гроші), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. При цьому, зобов'язання виникають з підстав, встановлених ст.11 цього Кодексу, у тому числі із договору.

Згідно ст.629 Цивільного кодексу України договір є обов'язковим для виконання сторонами. Припинення зобов'язання на вимогу однієї із сторін в силу положень ч.2 ст.598 цього Кодексу допускається лише у випадках, встановлених договором або законом.

Відповідно до ст.837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові. Для виконання окремих видів робіт, встановлених законом, підрядник (субпідрядник) зобов'язаний одержати спеціальний дозвіл. До окремих видів договорів підряду, встановлених параграфами 2-4 цієї глави, положення цього параграфа застосовуються, якщо інше не встановлено положеннями цього Кодексу про ці види договорів.

Згідно ст.843 Цивільного кодексу України у договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення. Якщо у договорі підряду не встановлено ціну роботи або способи її визначення, ціна встановлюється за рішенням суду на основі цін, що звичайно застосовуються за аналогічні роботи з урахуванням необхідних витрат, визначених сторонами. Ціна роботи у договорі підряду включає відшкодування витрат підрядника та плату за виконану ним роботу.

За приписами ст.844 Цивільного кодексу України ціна у договорі підряду може бути визначена у кошторисі. Якщо робота виконується відповідно до кошторису, складеного підрядником, кошторис набирає чинності та стає частиною договору підряду з моменту підтвердження його замовником. Кошторис на виконання робіт може бути приблизним або твердим. Кошторис є твердим, якщо інше не встановлено договором. Зміни до твердого кошторису можуть вноситися лише за погодженням сторін. У разі перевищення твердого кошторису усі пов'язані з цим витрати несе підрядник, якщо інше не встановлено законом. Якщо виникла необхідність проведення додаткових робіт і у зв'язку з цим істотного перевищення визначеного приблизного кошторису, підрядник зобов'язаний своєчасно попередити про це замовника. Замовник, який не погодився на перевищення кошторису, має право відмовитися від договору підряду. У цьому разі підрядник може вимагати від замовника оплати виконаної частини роботи. Підрядник, який своєчасно не попередив замовника про необхідність перевищення приблизного кошторису, зобов'язаний виконати договір підряду за ціною, встановленою договором. Підрядник не має права вимагати збільшення твердого кошторису, а замовник - його зменшення в разі, якщо на момент укладення договору підряду не можна було передбачити повний обсяг роботи або необхідні для цього витрати. У разі істотного зростання після укладення договору вартості матеріалу, устаткування, які мали бути надані підрядником, а також вартості послуг, що надавалися йому іншими особами, підрядник має право вимагати збільшення кошторису. У разі відмови замовника від збільшення кошторису підрядник має право вимагати розірвання договору.

Умовами ст.846 Цивільного кодексу України передбачено, що строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду. Якщо у договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов'язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов'язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту.

Стаття 853 Цивільного кодексу України визначає, що замовник зобов'язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові. Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі. Замовник, який прийняв роботу без перевірки, позбавляється права посилатися на недоліки роботи, які могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (явні недоліки). Якщо після прийняття роботи замовник виявив відступи від умов договору підряду або інші недоліки, які не могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (приховані недоліки), у тому числі такі, що були умисно приховані підрядником, він зобов'язаний негайно повідомити про це підрядника. У разі виникнення між замовником і підрядником спору з приводу недоліків виконаної роботи або їх причин на вимогу будь-кого з них має бути призначена експертиза. Витрати на проведення експертизи несе підрядник, крім випадків, коли експертизою встановлена відсутність порушень договору підряду або причинного зв'язку між діями підрядника та виявленими недоліками. У цих випадках витрати на проведення експертизи несе сторона, яка вимагала її призначення, а якщо експертизу призначено за погодженням сторін, - обидві сторони порівну. Якщо замовник протягом одного місяця ухиляється від прийняття виконаної роботи, підрядник має право після дворазового попередження продати результат роботи, а суму виторгу, з вирахуванням усіх належних підрядникові платежів, внести в депозит нотаріуса, нотаріальної контори на ім'я замовника, якщо інше не встановлено договором. Якщо ухилення замовника від прийняття виконаної роботи спричинило зміну строку здачі роботи, вважається, що право власності на виготовлену (перероблену) річ перейшло до замовника у момент, коли мало відбутися її передання.

У відповідності до ст.854 Цивільного кодексу України якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково. Підрядник має право вимагати виплати йому авансу лише у випадку та в розмірі, встановлених договором.

Відповідно до ст.882 Цивільного кодексу України замовник, який одержав повідомлення підрядника про готовність до передання робіт, виконаних за договором будівельного підряду, або, якщо це передбачено договором, - етапу робіт, зобов'язаний негайно розпочати їх прийняття. Замовник організовує та здійснює прийняття робіт за свій рахунок, якщо інше не встановлено договором. У прийнятті робіт мають брати участь представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування у випадках, встановлених законом або іншими нормативно-правовими актами. Замовник, який попередньо прийняв окремі етапи робіт, несе ризик їх знищення або пошкодження не з вини підрядника, у тому числі й у випадках, коли договором будівельного підряду передбачено виконання робіт на ризик підрядника. Передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною. Акт, підписаний однією стороною, може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови другої сторони від підписання акта визнані судом обґрунтованими. Прийняття робіт може здійснюватися після попереднього випробування, якщо це передбачено договором будівельного підряду або випливає з характеру робіт. У цьому випадку прийняття робіт може здійснюватися лише у разі позитивного результату попереднього випробування. Замовник має право відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання об'єкта для вказаної в договорі мети та не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою.

Як вбачається із матеріалів справи, зокрема з розрахунку заборгованості приведеного позивачем в позовній заяві та не спростованого відповідачем, відповідачем договірні зобов'язання щодо оплати вартості виконаних робіт не виконані належним чином, внаслідок чого за ним утворилась заборгованість в сумі 39 731 429,40 грн., у зв'язку з чим стягненню з відповідача на користь позивача підлягає сама заборгованості, встановлена судом в розмірі 39 731 429,40 грн.

Відповідно до вимог ст.ст.32, 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. При цьому, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно зі ст.43 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

З огляду на вищезазначені матеріали справи та проаналізовані положення чинного законодавства України, суд, вбачає доведеними та обґрунтованими заявлені позовні вимоги товариства з обмеженою відповідальністю "РОСТДОРСТРОЙ", у зв'язку з чим стягненню з Служби автомобільних доріг в Одеській області на користь позивача підлягає сума заборгованості, встановлена судом в розмірі 39 731 429,40 грн..

Відповідно до приписів ст.ст.44, 49 ГПК України слід стягнути з відповідача на користь позивача витрати по сплаті судового збору пропорційно задоволеним позовним вимогам, а саме 73 080,00 грн. судового збору.

Керуючись ст.ст. 32, 33, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позов товариства з обмеженою відповідальністю "РОСТДОРСТРОЙ" - задовольнити повністю.

2. Стягнути з Служби автомобільних доріг в Одеській області (65031, Одеська обл., м. Одеса, вул. Михайла Грушевського, буд. 49, код ЄДРЮОФОП 25829550) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "РОСТДОРСТРОЙ" (65009, Одеська обл., м. Одеса, вул. Генуезька, буд. 1 А, код ЄДРЮОФОП 33658865) 39 731 429 (тридцять дев'ять мільйонів сімсот тридцять одна тисяча чотириста двадцять дев'ять) грн. 40 коп. - заборгованості, 73 080 (сімдесят три тисячі вісімдесят) грн. 00 коп. - судового збору.

Рішення господарського суду Одеської області набирає чинності у порядку ст.85 ГПК України.

Наказ видати в порядку ст. 116 ГПК України

Повний текст рішення складено 29.07.2014р.

Суддя Цісельський О.В.