Постанова № 38459736, 25.04.2014, Харківський апеляційний господарський суд

ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" квітня 2014 р. Справа № 920/2069/13

Колегія суддів у складі: головуючий суддя Могилєвкін Ю.О., суддя Пушай В.І. , суддя Плужник О.В.

при секретарі Крупа О.О.

за участю представників сторін:

прокурора - Борисенков Є.В.

позивача - Фівкін П.М.

відповідача - Кир'янова А.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу апеляційну скаргу ДНДІ хімічних продуктів, м. Шостка (вх. №850С/39) на рішення господарського суду Сумської області від 18.02.14 року у справі №920/2069/13

за позовом Заступника Генерального прокурора України в інтересах держави в особі Міністерства оборони України, м. Київ

до Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів, м. Шостка

про стягнення 823 044,83 грн.

ВСТАНОВИЛА:

Заступник Генерального прокурора України звернувся до господарського суду Сумської області з позовом в інтересах держави в особі Міністерства оборони України, відповідно до якого просить суд стягнути на користь позивача 823044 грн. 83 коп., з яких: 574 712 грн. 34 коп. пені за порушення термінів виконання етапу, 248332 грн. 49 коп. штрафу за прострочення виконання етапу понад 30 днів.

Рішенням господарського суду Сумської області від 18.02.2014 року по справі №920/2069/13 (суддя Джепа Ю.А.) позов задоволено повністю.

Стягнуто з ДНДІ хімічних продуктів на користь Міністерства оборони України 574712,34 грн. пені за порушення термінів виконання етапу, 248332,49 грн. штрафу за прострочення виконання етапу понад 30 днів.

Стягнуто з ДНДІ хімічних продуктів в доход державного бюджету судовий збір в сумі 16460,90 грн.

Відповідач, ДНДІ хімічних продуктів, м. Шостка, не погодився з зазначеним рішенням, звернувся до Харківського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій посилається на його незаконність та необгрунтованість.

Просить скасувати повністю рішення господарського суду Сумської області від 18.02.2014 року по справі №920/2069/13 та прийняти нове, яким направити справу на розгляд до суду першої інстанції.

Як зазначає відповідач у своїй скарзі, судом першої інстанції не з'ясовано дійсні права та обов'язки сторін, внаслідок яких скаржник був позбавлений права самостійно без участі позивача прийняти рішення та виконувати роботи черги 3 етапу 2 передбачені за Державним контрактом, що виникло з бездіяльності позивача (Генерального Замовника). Також судом не з'ясовано розмір збитків до надмірно нарахованих штрафних санкцій (згідно додатку №1 до додаткової угоди №2 ціна 3 черги етапу 2 складає 3547607,05 грн.). Міністерством Оборони України, як Генеральним Замовником, (позивач) і Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів, як Виконавцем, (скаржник - відповідач), укладено Державний контракт від 29.06.2007 року №247/2/07-1 (10.08.2012 року укладено у новій редакції) щодо виконання дослідно-конструкторської роботи (ДКР) з розроблення комплектів керування (шифр "Індикатор-І").

Згідно відомості виконання робіт до контракту від 29.06.2007 р. № 247/2/07-1, відповідач повинен з 01.01.12 до 30.11.2012 року виконати третю чергу етапу 2 (ДКР) "Завершення розробки робочої конструкторської документації (РКД) для виготовлення дослідних зразків "Комплектів керування (КК)". Виготовлення діючих макетів комплекту керування (КК), відповідно до затвердженого переліку. Проведення випробувань діючих макетів", таким чином скаржник - відповідач повинен був виконати третю чергу етапу 2 за період в одинадцять місяців.

Але в процесі виконання робіт етапу РКД Гензамовником (Позивачем) у листопаді 2011 року було суттєво змінені вимоги до конструктивних характеристик комплектів керування (Доповнення №3 до ТТЗ ДКР "Індикатор-1" - розроблено фахівцями ЦНДІ ОВТ ЗСУ на підставі рішення робочої наради, яка відбулася 11.02.2010 р.).

Доповненням №3 до ТТЗ Позивач (Гензамовник) суттєво змінює вимоги до технічних та конструктивних характеристик виробів. За результатами розгляду Доповнення №3 виникла необхідність в проведенні додаткових робіт з доопрацювання технічного проекту в частині уточнення конструкції складових частин та характеристик комплектів, що привело до збільшення обсягів робіт.

Тому, ДержНДІХП на адресу Замовника вих. №1232к/03 від 27.06.12 надіслано для розгляду та затвердження Узгоджувальнии протокол №16, яким запропоновано відкоригувати перелік робіт третьої черги етапу 2 в частині внесення додаткових робіт із збереженням раніше погодженої трудомісткості, терміном закінчення та вартістю етапу 2. На дану пропозицію від тривалий час (до закінчення терміну виконання робіт) відповіді не надходило.

Як зазначає скаржник, саме в зв'язку з бездіяльністю з другої сторони зобов'язання (позивача) та тим, що в процесі виконання робіт етапу РКД Гензамовником (позивачем) в особі Департаменту розробок і закупівлі озброєння та військової техніки Міністерства оборони України у листопаді 2011 року суттєво змінені вимоги до кількості комплектів керування, що в свою чергу привело до проведення додаткових робіт в частині уточнення і перевірки принципових конструктивних рішень. Крім того, виникла необхідність введення ще одного підприємства до складу співвиконавців робіт, що передбачає збільшення обсягів робіт та потребує додаткового фінансування.

Такі питання потребували обов'язкового узгодження з Гензамовником (позивачем). Але на всі спроби виконавця (скаржника) узгодити питання, які виникли в процесі при виконанні робіт та суттєвих змінах вимог до конструктивних характеристик комплектів керування, позивачем не надавалися відповіді. Вперше було отримано лист від 15.11.2012 №24114/4531, тобто за 15 днів до закінчення терміну виконання 3 черги етапу 2, чим підтверджується бездіяльність та не зацікавленість до виконання укладеного Державного контракту з боку замовника (позивача). В зв'язку з суттєвими змінами та Доповненням №3 до ТТЗ, листом від 23.08.12 № 350/40-95 основний співвиконавець (ДП ЛНДРТІ) повідомляє скаржника (виконавця) та представників замовника (позивача) при підприємствах про неможливість виконання робіт в повному обсязі до закінчення зазначеного терміну та пропонує встановити термін закінчення робіт 30.11.13 р.

За таких умов скаржник не мав можливості виконати роботи в повному обсязі до закінчення терміну виконання етапу 2 третьої черги (30.11.2012 р.).

Позивач вважає рішення суду законним та обґрунтованим, прийнятим відповідно до норм матеріального та процесуального права, в засіданні судової колегії надав заперечення на апеляційну скаргу, в яких просить рішення залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Представник прокуратури також вважає рішення суду законним та обґрунтованим, прийнятим відповідно до норм матеріального та процесуального права, в засіданні судової колегії надав заперечення на апеляційну скаргу, в яких просить рішення залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Судова колегія, в межах вимог передбачених ст.101 ГПК України, повторно розглянувши справу та перевіривши повноту, законність та обгрунтованість рішення суду першої інстанції та доводи апеляційної скарги, приходить до висновку про залишення рішення господарського суду першої інстанції без змін, а апеляційної скарги без задоволення з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи і встановлено судом першої інстанції, 29.06.2007 року між Міністерством оборони України (Генеральний замовник) та Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів (Головний виконавець) був укладений державний контракт (договір) на виконання дослідно-конструкторської роботи № 247/2/07-1, який в додатковій угоді від 10.08.2012 року за №3 було викладено в новій редакції (38-51)

Відповідно до п.1 Державного контракту (нова редакція) виконавець зобов'язується за завданням Замовника виконати з дотриманням законодавства дослідно-конструкторську роботу за державним замовленням (далі - робота) "Розробка комплекту керування вибуховими пристроями", шифр "Індикатор-І" та передати Замовнику науково-технічну продукцію, отриману за результатами виконання роботи (далі - науково-технічна продукція), передбачену цим Контрактом, а також Замовник - прийняти виконану роботу та оплатити її.

В п. 7 контракту зазначено, що відповідно до показників державного оборонного замовлення на поточний рік, фінансування дослідно-конструкторської роботи у 2012 році здійснюється за загальним фондом державного бюджету КПКВ 2101150/2 у сумі 3 547 607,05 грн. На момент укладання додаткової угоди орієнтовна вартість державного контракту становила 12619595,81 грн., у тому числі:

Етап 1. "Розробка ескізно-технічного проекту "Комплекту керування (КК) в т.ч., Виготовлення макетів КК відповідно до переліку. Проведення конструкторських випробувань макетів КК." - 3815618,76 грн., ціна договірна (тверда фіксована), Протокол узгодження твердої фіксованої ціпи від 23.12.08 року.

Етап 2. "Розробка робочої конструкторської документації (РКД) для виготовлення дослідних зразків КК, в т.ч., виготовлення діючих макетів КК відповідно до переліку. Проведення випробувань діючих макетів КК. " - 5954930,05 грн. (п'ять мільйонів дев'ятсот тридцять тисяч дев'ятсот тридцять гривен 5 копійок,), ціна гранична:

Перша черга. "Розробка РКД для виготовлення дослідних зразків "Комплектів керування (КК)" відповідно до переліку (Додаток № І)" - 1520000,00 грн. (оди мільйон п'ятсот двадцять тисяч), ціна договірна, Протокол узгодження договірної ціни від 30.11.10 року;

Друга черга. "Розробка робочої конструкторської документації для виготовлення дослідних зразків комплектів керування відповідно до переліку. (Додаток №І)" - 887 323,00 грн. (вісімсот вісімдесят сім тисяч триста двадцят три гривни), ціна договірна, Протокол узгодження договірної ціни від 14.06.12 року;

Третя черга. "Завершення розробки РКД для виготовлення дослідних зразків "Комплектів керування (КК)" (Додаток №І). Виготовлення діючих макетів комплекту керування (КК), відповідно до затвердженого переліку, проведенння випробувань діючих макетів. " - 3547607,05 грн. (три мільйони п'ятсот сорок сім тисяч шістсот сім гривен 5 копійок), ціна гранична, Протокол узгоджені граничної ціни від 21.12.11року;

Етап 3. "Виготовлення дослідних зразків КК для проведення попередніх випробувань (ПВ). Проведення попередніх випробувань КК. " - 2849047,00 грн. (два мільйони вісімсот сорок дев'ять тисяч сорок сім гривен), ціна умовна. Протокол узгодження лімітної ціни від 29.07.07 року.

У відповідності до п. 10 контракту в новій редакції, замовник за своїм рішенням на підставі наданого виконавцем рахунку-фактури та протоколу узгодження граничної ціни може здійснювати попередню оплату (авансування) у розмірі 80 % від вартості робіт етапу (підетапу, черги) в межах призначень, передбачених державним оборонним замовленням на поточний рік. При цьому, надання попередньої оплати (авансу) не є обов'язковою. Початок виконання робіт не залежить від дати отримання та розміру попередньої оплати (авансу).

Авансування робіт наступних етапів (підетапів, черг) допускається тільки після затвердження акту приймання робіт попереднього етапу (підетапу, черги). П. 24 контракту передбачає, що строк виконання роботи в цілому та на кожному етапу (підетапу, черги) визначається в Календарному плані.

Згідно з додатковими угодами від 21.12.2011 № 2 та від 10.08.2012 № 3 до державного контракту від 29.06.2007 № 247/2/07-1 відповідач повинен виконати 3 чергу етапу 2 дослідно-конструкторської роботи "Завершення розробки РКД "Завершення розробки РКД для виготовлення дослідних зразків "Комплектів керування (КК)". Виготовлення діючих макетів комплекту керування (КК), відповідно до затвердженого переліку. Проведення випробувань діючих макетів."

Термін виконання етапу встановлено до 30.11.2012 р., а його гранична ціна визначена протоколом узгодження в розмірі 3547607,05 грн.

На виконання умов вказаного контракту (п.п. 7, 10) та додаткової угоди від 21.12.2011 №2 Міністерство оборони України перерахувало відповідачу попередню оплату для організації робіт по етапу у розмірі 2,83 млн. грн.

Однак відповідач до 30.11.2012, передбачені додатковою угодою зобов'язання не виконав, роботи до приймання не пред'явив, за авансовані кошти не відзвітував.

Внаслідок цього заступником Генерального прокурора України в інтересах оборонного відомства було пред'явлено позов про повернення невикористаного авансу та стягнення штрафних санкцій. Рішенням господарського суду Сумської області від 28.01.2013 року в справі №920/33/13, яке в апеляційному порядку не було оскаржено й набрало законної сили, було стягнуто з ДНДІ хімічних продуктів на користь Міністерства оборони України невикористаний аванс у розмірі 2830000 грн., пеню за ненадання звіту в сумі 56 000 грн. та пеню за порушення встановлених термінів виконання етапу в розмірі 70952 грн.

Прокурор та позивач в обґрунтування заявлених позовних вимог зазначають, що на даний час договір між сторонами не розірвано, термін його дії встановлений до 31.12.2014 р., а договірні зобов'язання відповідачем щодо 3 черги етапу 2 дослідно-конструкторської роботи так і не виконані, чим продовжується порушення умов контракту та інтересів держави.

Відповідач у письмових запереченнях № 2565 к/юр від 13.12.2013 р. до суду першої інстанції та в поданих в судові засідання доповненнях до заперечення, а також в апеляційній скарзі зазначає, що згідно відомості виконання робіт до контракту від 29.06.2007 р. №247/2/07-1, відповідач повинен до 30.11.2012 року виконати 3 чергу етапу 2 (ДКР) "Завершення розробки робочої конструкторської документації (РКД) для виготовлення дослідних зразків "Комплектів керування (КК)". Виготовлення діючих макетів комплекту керування (КК), відповідно до затвердженого переліку. Проведення випробувань діючих макетів". Але в процесі виконання робіт етапу РКД Гензамовником у листопаді 2011 р. суттєво змінені вимоги до конструктивних характеристик комплектів керування. При подальшому виконанні робіт з'ясувалося, що у зв'язку з технічними проблемами, що виникли, необхідне проведення додаткових, раніше не передбачених відомістю виконання, робіт і введення до складу співвиконавців ще одного підприємства. Враховуючи зазначене, на адресу замовника вих. №1232к/03 від 27.06.12 р. надіслано для розгляду та затвердження Узгоджувальний протокол №16, яким запропоновано відкоригувати перелік робіт третьої черги етапу 2 в частині внесення додаткових робіт із збереженням раніше погодженої трудомісткості. Терміном виконання третьої черги етапу 2 зазначено в даному узгодженому протоколі - 30.11.2012 р. Відповіді отримано не було. Далі листом від 23.08.12 р. № 350/40-95 основний співвиконавець (ДП ЛНДРТІ) повідомляє ДержНДІХП та представників замовника при підприємствах про неможливість виконання робіт в повному обсязі до закінчення зазначеного терміну та пропонує встановити термін закінчення робіт 30. 11.13 р. За таких умов ДержНДІХП не мав можливості виконати роботи в повному обсязі до закінчення терміну виконання етапу 2 третьої черги (30.11.2012 р.). Тому, вих. 362/24-03т від 10.10.2012 р. на адресу Гензамовника були надані пропозиції розглянути проблемні питання й прийняти відповідні рішення з питань коригування термінів виконання робіт третьої черги етапу 2. Після цього від Гензамовника, 15.11.2012 р. (№247/4/4537), отримано листа, яким зазначено, що зміна термінів виконання третьої черги етапу 2 неможлива. З метою подальшого проведення робіт ДержНДІХП листом від 30.11.2012 р. №424/30-05т в черговий раз надає пропозиції про порядок проведення робіт та пропонує провести нараду з метою розгляду зазначених пропозицій та прийняти відповідні позитивні рішення. В противному випадку, відповідно до п. 19 Державного Контракту (нова редакція), визначається в листі, подальше виконання робіт необхідно призупинити в зв'язку з можливістю отримання негативного результату і пропонується Гензамовнику розглянути питання стосовно доцільності продовження роботи та визначити її напрями. З метою вирішення даних питань 20.12.2012 р. на базі ДК "Укроборонпром" відбулася робоча нарада. Протоколом рішення робочої наради від 20.12.2012 р. з метою забезпечення безумовного виконання робіт усіма зацікавленими сторонами вирішено опрацювати можливість щодо: 1) вирішення питання ДержНДІХП спільно с Департаментом розробок і закупівлі озброєння та військової техніки Міністерства оборони України стосовно введення до складу кооперації додаткових співвиконавців; 2) продовження етапу розробки РКД до кінця січня 2014; 3) організації поетапного проведення попередніх випробувань складових частин з урахуванням їх готовності. ДержНДІХП розроблено та надіслано на адресу Гензамовника (вих. від 22.05.2013 р. №1061к/03) узгоджувальний протокол №16 (в новій редакції), яким запропоновано відкоригувати черговість виконання та перенести термін виконання робіт третьої черги етапу 2 на 25.12.2013 р. Від Замовника отримано відповідь (вих. від 31.07.2013 р. №247/4/3380), в якій було відмовлено в пропозиціях ДержНДІХП. Таким чином, на думку представників відповідача, ДержНДІХП в своїй роботі з Гензамовником при вирішенні проблемних питань керувався умовами Державного Контракту №247/2/07-1 від 29.06.2007 р. та вжив всіх залежних від нього заходів для недопущення господарського правопорушення щодо умов виконання робіт черги 3 етапу 2 зазначеного контракту.

Судова колегія апеляційного господарського суду вважає, що суд першої інстанції обґрунтовано не погодився з позицією відповідача стосовно відсутності підстав для застосування до нього встановленої контрактом відповідальності за порушення строків виконання зобов'язань з виконання робіт.

Як вбачається з матеріалів справи, згідно з додатковими угодами від 21.12.2011 р. №2 та від 10.08.2012 р. №3 до державного контракту від 29.06.2007 р. №247/2/07-1 відповідач повинен виконати 3 чергу етапу 2 дослідно-конструкторської роботи "Завершення розробки РКД "Завершення розробки РКД для виготовлення дослідних зразків "Комплектів керування (КК)". Виготовлення діючих макетів комплекту керування (КК), відповідно до затвердженого переліку. Проведення випробувань діючих макетів."

Термін виконання етапу встановлено до 30.11.2012 р., а його гранична ціна визначена протоколом узгодження в розмірі 3547607,05 грн.

На виконання умов вказаного контракту (п.п. 7, 10) та додаткової угоди від 21.12.2011 №2 Міністерство оборони України перерахувало відповідачу попередню оплату для організації робіт по етапу у розмірі 2,83 млн. грн.

Однак відповідач до 30.11.2012 року, передбачені додатковою угодою зобов'язання не виконав, роботи до приймання не пред'явив, за авансовані кошти не відзвітував.

Зазначені факти підтверджуються матеріалами справи та встановлені рішенням господарського суду Сумської області від 28.01.2013 року в справі №920/33/13, а отже відповідно до ст. 35 ГПК України не потребують доказування та не доводяться знову при вирішенні спору, що виник з тих же підстав між тими ж сторонами.

Відповідно до п. 25 Контракту сторони погодили, що строк виконання роботи може змінюватися за домовленістю сторін, що оформляється шляхом внесення відповідних змін до Контракту. Датою виконання обов'язків за договором в цілому і за окремими етапами (під етапами, чергами) вважається дата затвердження Замовником актів приймання-передачі науково-технічної продукції.

Згідно з п. 58 Контракту зміни до контракту можуть бути внесені за взаємною згодою сторін шляхом оформлення додаткової угоди до Контракту. Питання щодо внесення змін до контракту може вирішуватися сторонами не пізніше ніж за 20 днів до закінчення його строку.

В матеріалах справи відсутні будь-які додаткові угоди про внесення змін до контракту, в яких визначено інший, ніж зазначений у позові (30.11.2012 р.), термін виконання 3 черги 2 етапу.

Кінцева дата виконання робіт 3 черги 2 етапу - 30.11.2012 р. встановлена у Додатку до Додаткової угоди №3 від 10.08.2012 р. (календарний план виконання робіт за державним оборонним замовленням до державного контракту від 29.06.2007 р. № 247/2/07-1).

Посилання відповідача на факт надсилання позивачу листів з приводу термінів виконання робіт, проведення нарад тощо, суд не може прийняти як доказ внесення відповідних змін до контракту, оскільки внесення змін у такий спосіб не передбачено ні діючим законодавством, ні умовами укладеного між сторонами контракту.

Як правомірно зазначив суд першої інстанції у своєму рішенні, порядок зміни господарських договорів визначено, зокрема, ст. 188 Господарського кодексу України, відповідно до якого зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором. Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором. Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду. У разі, якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

Згідно з положеннями ст. 651 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути розірвано або змінено за рішенням суду на вимогу однієї зі сторін у разі істотного порушення договору іншою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Відповідно до вимог ст. 654 Цивільного кодексу України, зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає зі звичаїв ділового обороту.

Згідно з п. 58 Контракту зміни до контракту можуть бути внесені за взаємною згодою сторін шляхом оформлення додаткової угоди до Контракту. Питання щодо внесення змін до контракту може вирішуватися сторонами не пізніше ніж за 20 днів до закінчення його строку.

Судом враховано, що відповідач, враховуючи необхідність корегування змісту робіт, введення співвиконавців тощо, з метою встановлення прийнятного для нього терміну виконання робіт за контрактом, мав можливість в установленому порядку ініціювати внесення змін до діючого контракту шляхом звернення з відповідним позовом до суду, але не скористався своїм правом.

З пояснень представників відповідача та поданих матеріалів вбачається, що відповідач налаштований на подальше виконання контракту.

Обґрунтовуючи позовні вимоги прокурор та представник позивача зазначають, що рішенням господарського суду Сумської області від 28.01.2013 року в справі № 920/33/13 з відповідача стягнуто пеню лише за 20 діб прострочення, тому достягненню підлягає пеня за 162 доби, що становить 574712,34 грн.

Відповідно до ч.1 п. 40 контракту (в редакції додаткової угоди №3) за порушення встановлених термінів виконання етапу відповідач сплачує позивачу пеню в розмірі 0,1 % від вартості поточного етапу за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково сплачує штраф у розмірі 7% ціни етапу, підетапу, черги).

Судом першої інстанції правомірно зазначено в рішенні, що відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином, відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Якщо у зобов'язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

Відповідно до ст.525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України порушення зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

За порушення у сфері господарювання учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених Господарським кодексом України, іншими законами та договором.

Одним із видів господарських санкцій згідно з ч. 2 ст. 217 ГК України є штрафні санкції, до яких віднесено штраф та пеню (частина перша ст. 230 ГК України).

Розмір штрафних санкцій відповідно до частини четвертої ст. 231 ГК України, встановлюється законом, а в разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в передбаченому договором розмірі. При цьому, розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання або в певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов'язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Відповідно до ч. 6 ст. 232 ГК України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Згідно з поданим розрахунком, відповідачеві нарахована пеня в сумі 574712,34 грн. за період з 21.12.2012 року по 01.06.2013 року.

Оскільки право позивача щодо стягнення з відповідача пені передбачене діючим законодавством України та умовами контракту, господарський суд обгрунтовано визнав такими, що підлягають задоволенню вимоги щодо стягнення пені в сумі 574712,34 грн. за період з 21.12.2012 року по 01.06.2013 року.

Також відповідачеві нараховано штраф в сумі 248332,49 грн., виходячи з суми основного боргу (3547607,05 грн.) починаючи з 01.01.2013 р.

Право встановити в договорі (контракті) розмір та порядок нарахування штрафу надано сторонам частиною четвертою ст. 231 ГК України.

Можливість одночасного стягнення пені та штрафу за порушення окремих видів господарських зобов'язань передбачено частиною другою ст. 231 ГК України. В інших випадках порушення виконання господарських зобов'язань чинне законодавство не встановлює для учасників господарських відносин обмежень передбачати в договорі одночасне стягнення пені та штрафу, що узгоджується із свободою договору, встановленою ст. 627 ЦК України, коли сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Одночасне стягнення з учасника господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання за договором, штрафу та пені не суперечить ст. 61 Конституції України, оскільки згідно зі ст. 549 ЦК України пеня та штраф є формами неустойки, а відповідно до ст. 230 ГК України - видами штрафних санкцій, тобто не є окремими та самостійними видами юридичної відповідальності. У межах одного виду відповідальності може застосовуватися різний набір санкцій.

Вищевказаної правової позиції дотримується Верховний Суд України у постанові від 09.04.2012 року у справі № 20/246-08 про стягнення суми пені та штрафу.

За таких обставин суд першої інстанції правомірно визнав, що позовні вимоги про стягнення з відповідача штрафу в сумі 248332,49 грн. є обґрунтованими і підлягають задоволенню.

На підставі вищевикладеного, рішення господарського суду Сумської області від 18.02.14 року у справі №920/2069/13 прийнято з урахуванням фактичних обставин справи та діючого законодавства, без порушень норм матеріального та процесуального права, тому підлягає залишенню без змін, а апеляційна скарга - без задоволення.

Таким чином, керуючись ст. 188, 217, 230-232 Господарського кодексу України, ст.ст. 525, 526, 610, 627, 651, 654, Цивільного кодексу України, ст.ст. 33, 49, 99,101, п. 1 ст. 103, ст. 105 Господарського процесуального кодексу України, судова колегія, -

ПОСТАНОВИЛА:

Рішення господарського суду Сумської області від 18.02.14 року у справі №920/2069/13 залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Дана постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена протягом двадцяти днів до касаційної інстанції Вищого господарського суду України.

Повний текст постанови підписаний 28.04.2014 року.

Головуючий суддя Могилєвкін Ю.О.

Суддя Пушай В.І.

Суддя Плужник О.В.