Ухвала суду № 30301211, 27.03.2013, Господарський суд Львівської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

УХВАЛА

27.03.13 Справа№ 5015/3699/12

Господарський суд Львівської області розглянув у відкритому судовому засіданні матеріали справи:

за позовом:Державного підприємства «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» (м. Львів)до відповідача:Товариства з обмеженою відповідальністю «Арніка» (м. Львів)про:стягнення 1374466 (один мільйон триста сімдесят чотири тисячі чотириста шістдесят шість) грн. 98 коп. (з яких: 439934,16 грн. - збитки; 559958,70 грн. - пеня за прострочення терміну виконання робіт; 373305,52 грн. - штраф за прострочення терміну виконання робіт; 1268,60 грн. - штраф за неякісно виконані роботи) Суддя: Цікало А. І. При секретарі: Герасименко В. С.

Представники:

Позивача:Нуцковський В. Т. - представник (довіреність № 2012-44 від 01.11.2012 р.)ВідповідачаСледзь В. В. - директор ТзОВ «Арніка» Горбай Р. С. - представник (довіреність № 1/11 від 05.11.2012 р.)

Суть спору: 05.09.2012 р. на розгляд господарського суду Львівської області за вх. № 4006 поступила позовна заява від Державного підприємства «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» (м. Львів) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Арніка» (м. Львів) про стягнення 1374466 (один мільйон триста сімдесят чотири тисячі чотириста шістдесят шість) грн. 98 коп. (з яких: 439934,16 грн. - збитки; 559958,70 грн. - пеня за прострочення терміну виконання робіт; 373305,52 грн. - штраф за прострочення терміну виконання робіт; 1268,60 грн. - штраф за неякісно виконані роботи).

Ухвалою суду від 07.09.2012 р. порушено провадження у справі та справу призначено до розгляду на 02.10.2012 р.

02.10.2012 р. до суду за вх. № 21999/12 від позивача поступило пояснення. До зазначеного пояснення долучено копію витягу постанови правління Національного банку України від 09.08.2010 р. № 377, копії повідомлень Державної служби статистики України про індекс інфляції та копії поштових квитанцій.

В судовому засіданні 02.10.2012 р. представник позивача звернувся з клопотанням про нездійснення технічної фіксації судового процесу.

02.10.2012 р. до суду за вх. № 696 від відповідача поступило клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою суду від 02.10.2012 р. розгляду справи було відкладено на 05.11.2012 р.

05.11.2012 р. до суду за вх. № 24877/12 від відповідача поступило клопотання, в якому він просить суд продовжити строк розгляду спору на п'ятнадцять днів та відкласти розгляд справи для можливості представити додаткові докази та пояснення щодо обставин справи. Представник позивача, присутній в судовому засіданні 05.11.2012 р., зазначене клопотання не заперечив.

Ухвалою суду від 05.11.2012 р. було продовжено строк розгляду спору на п'ятнадцять днів. В судовому засіданні 05.11.2012 р. було оголошено перерву до 15.11.2012 р.

15.11.2012 р. до суду за вх. № 25901/12 від представника позивача поступила заява про зменшення позовних вимог, в якій він просить суд стягнути з відповідача 439934,16 грн. - суму збитків завданих внаслідок неякісно виконаних робіт, 237786,28 грн. - пені за прострочення терміну виконання робіт, 373305,52 грн. - штрафу за прострочення понад 30 днів терміну виконання робіт, 1268,60 грн. - штрафу у розмірі 20 % від вартості неякісно виконаних робіт та 27489,35 грн. - суму судового збору сплаченого позивачем за пред'явлення позову. До зазначеної заяви долучено копію витягу з ЄДРПОУ від 01.11.2012 р. № 20-09/15880, копію акту звірки взаєморозрахунків за договором № 1056-РД від 18.05.2010 р., копію довідки з ЄДРПОУ № 719458 від 19.10.2012 р та копію довіреності від 01.11.2012 р. № 2012-44.

В судовому засіданні 15.11.2012 р. було оголошено перерву до 20.11.2012р.

20.11.2012 р. до суду за вх. № 26279/12 від представника відповідача поступило клопотання, в якому він просить суд призначити судову будівельно-технічну експертизу та доручити проведення такої Львівському науково-дослідному інституту содових експертиз. В зазначеному клопотанні наведений перелік питань, які, на думку відповідача, слід поставити на розгляд експерту.

В судовому засіданні 20.11.2012 р. представник відповідача просив суд задоволити його клопотання та призначити судову будівельно-технічну експертизу. Представники позивача, присутні в судовому засіданні 20.11.2012р., клопотання відповідача про призначення експертизи не заперечили.

Ухвалою суду від 20.11.2012 р. було призначено судову будівельно-технічну експертизу у даній справі, проведення судової будівельно-технічної експертизи доручено Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз та зупинено провадження у справі на час проведення судової будівельно-технічної експертизи.

14.12.2012 р. до суду за вх. № 28506/12 від Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз поступив лист про залишення ухвали господарського суду Львівської області від 20.11.2012 р. у справі № 5015/3699/12 без виконання, так як у Львівському науково-дослідному інституті судових експертиз відсутні фахівці по вирішенню такого роду питань.

Ухвалою суду від 17.12.2012 р. провадження у даній справі було поновлено та справу призначено до розгляду на 15.01.2013 р.

15.01.2013 р. до суду за вх. № 970/13 від відповідача поступило клопотання, в якому він просить суд залучити до участі у даній справі, в якості співвідповідача, генерального підрядника будівництва стадіону по вул. Стрийській-кільцевій дорозі у м. Львові - Товариство з обмеженою відповідальністю «Альткомкиївбуд» (вул. Старокиївська, 10 «Г», м. Київ, 04116; код ЄДРПОУ 34290829). До зазначеного клопотання долучено копію креслення 1056 WD 1 A FE D 05 1704 01 та копію витягу з ДБН А.2.2-3-2004.

Ухвалою суду від 15.01.2013 р. було залучено до участі у даній справі в якості відповідача 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Альткомкиївбуд» (ЄДРПОУ 34290829) та розгляд справи відкладено на 07.02.2013 р.

Ухвалою суду від 07.02.2013 р. розгляд справи було відкладено на 07.03.2013 р.

07.03.2013 р. до суду за вх. № 6392/13 від представника відповідача 2 поступило клопотання про продовження строку розгляду справи на п'ятнадцять днів.

07.03.2013 р. до суду за вх. № 6393/13 від представника відповідача 2 поступив відзив. До зазначеного відзиву долучено копію довіреності б/н від 20.07.2011 р. та копію угоди № 25 від 18.04.2012 р.

Ухвалою суду від 07.03.2013 р. було продовжено строк вирішення спору та розгляд справи відкладено на 26.03.2013 р.

В судовому засіданні 26.03.2013 р. було оголошено перерву до 27.03.2013р.

26.03.2013 р. до суду за вх. № 8659/13 від представника відповідача 1 (ТзОВ «Арніка») поступило клопотання про виключення ТзОВ «Альткомкиївбуд» з числа відповідачів у даній справі. Представник позивача підтримав зазначене клопотання відповідача 1.

Враховуючи те, що позивачем не заявлено вимоги до ТзОВ «Альткомкиївбуд», суд вважає за доцільне виключити ТзОВ «Альткомкиївбуд» з числа відповідачів у даній справі.

26.03.2013 р. до суду за вх. № 8657/13 від позивача та відповідача поступило клопотання про затвердження мирової угоди у даній справі. До зазначеного клопотання долучено мирову угоду від 26.03.2013 р.

Представникам сторін, присутнім в судовому засіданні, роз'яснено наслідки укладення мирової угоди та затвердження її господарським судом.

Проаналізувавши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, присутніх в судовому засіданні, суд дійшов висновку, що умови мирової угоди не порушують інтересів сторін у справі, а угода відповідає вимогам чинного законодавства України тому підлягає затвердженню.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 80 ГПК України, господарський суд припиняє провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена господарським судом.

Отже, суд затверджує мирову угоду, а провадження у справі припиняє.

Враховуючи наведене, керуючись ст. 22, п. 7 ч. 1 ст. 80, ст. 86 ГПК України, суд -

У Х В А Л И В:

І. Затвердити мирову угоду у справі № 5015/3699/12 укладену 26.03.2013 р. між Державним підприємством «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Арніка» наступного змісту:

Державне підприємство «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» (скорочена назва - ДП «Західінфрапроект»), в особі в.о. генерального директора Магасевича Миколи Степановича, який діє на підставі Наказу Укрєвроінфрапроект №167 від 29.12.2012р. та Статуту, яке є Позивачем у справі № 5015/3699/12, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Арніка», в особі директора Следзя Володимира Вікторовича, який діє на підставі Статуту, яке є Відповідачем у справі № 5015/3699/12 з другої сторони,

разом - Сторони, керуючись ст. 22, 78 Господарського процесуального кодексу України, дійшли згоди про укладення даної Мирової угоди у справі №5015/3699/12, що розглядається Господарським судом Львівської області на нижчевикладених умовах:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Арніка» визнає розмір збитків, завданих Державному підприємству «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» у зв'язку з неякісним виконанням частини проектних робіт, які полягають у виконанні наступних додаткових робіт:

- підсилення місць опирання залізобетонних складок верхнього ярусу Сс2.7.-9 - 2 шт; Сс 2.7-10-2шт.; Сс2.7-11; Сс 2.7.-12 внаслідок помилки в опалубочних кресленнях зазначених вище складок, через допущені помилки щодо довжини цих складок (коротші на 350 мм) - вартість додаткових робіт - 55966,87 грн.;

- вирізання дверного прорізу в рівні 2 (Ліфт № 2) Адміністративного корпусу, внаслідок помилки в кресленні марки 1056-01-РЕК листи РЕК-22 та РЕК-23 - вартість додаткових робіт- 5800,07 грн.;

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Арніка» визнає, що збитки заподіяні Державному підприємству «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» внаслідок переробки конструкцій огородження (Акт на додаткові роботи № К-30 від 02.05.2011року) частково виникли з його вини. При цьому розмір заподіяних збитків з вини Товариство з обмеженою відповідальністю «Арніка» становить - 32 854,64грн.

3. Сторони дійшли згоди про те, що вибивання отворів в стінах ліфтових шахт ліфтів № 1, 2, 3, 4 та 5 Адміністративного корпусу (акт приймання виконаних робіт (форма КБ-2 в) №25/01 за січень 2011р.) були виконані у зв'язку із зміною завдання на проектування, а не у зв'язку з помилкою генерального проектувальника (ТзОВ «Арніка»).

4. Сторони дійшли згоди про те, що додаткові роботи щодо демонтажу бетону в верхніх частинах монолітних залізобетонних колон з переробкою армування по осях F та C в осях S-01; S-03(6штук) в рівні « 4» Адміністративного корпусу з влаштуванням змінених конструктивів (Акт виконаних робіт № 40/01 форма КБ-2 за січень 2011року на суму - 20871,68грн.), демонтаж опалубки та арматурних каркасів при зміні відміток ригелів з монолітного залізобетону в осях S-06, S-06/1 та S-07А в рівні « 4» Адміністративного корпусу з наступним влаштуванням змінених конструктивів (Акт виконаних робіт № 40/01 форма КБ-2 за січень 2011року на суму 34 530,92грн.) були виконані у зв'язку із зміною завдання на проектування а не у зв'язку з помилкою генерального проектувальника (ТзОВ «Арніка»)

5. Нараховані Державним підприємством «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» штрафні санкції в розмірі 611091,80 грн., з яких: пеня - 237786,28 грн., штраф - 373305,52 грн. були розраховані виходячи із загальної вартості робіт по договору та Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань». Враховуючи, що згідно п. 7.2.Договору, пеня нараховується від повної вартості робіт або етапу робіт, тому Державне підприємство «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» погоджується із аргументованою позицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Арніка» про те, що пеню слід розраховувати виходячи з вартості вчасно невиконаного етапу робіт. Виконання етапів «Технологія закладів харчування» та «Кошторисна документація» Товариством з обмеженою відповідальністю «Арніка» порушено на 105 днів. Вартість етапів становить 491831,41 грн. За таких обставин штрафні санкції виходячи з відповідного перерахунку становлять: пеня в сумі 51642,30 грн., штраф в сумі 34428,20 грн. Всього штрафних санкцій на суму 86070,50 грн.

6. Крім цього Товариство з обмеженою відповідальністю «Арніка» зобов'язується перерахувати в повному розмірі до 01.07.2013 р. на рахунок Державного підприємства «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» суму сплаченого Державним підприємством «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» судового збору - 27489,35 грн.

7. Згідно цієї Мирової угоди Товариство з обмеженою відповідальністю «Арніка» зобов'язується перерахувати на розрахунковий рахунок Державного підприємства «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» 94 621,58 грн. збитків, 86 070,50 грн. штрафних санкцій, 27489,35 грн. суму сплаченого судового збору, у наступні етапи:

I етап - до 15 квітня 2013 року перерахувати 27489,35 грн.;

II етап - до 30 травня 2013 року перерахувати 86 070,50 грн.;

III етап - до 30 червня 2013 року перерахувати 94 621,58 грн.

8. Зобов'язання Сторін згідно даної Мирової угоди можуть бути припинені шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог.

9. У випадку прострочення виконання Відповідачами умов цієї Мирової угоди щодо перерахування коштів, Позивач вправі нарахувати їм пеню у розмірі 0,1% від суми заборгованості за кожен день прострочення виконання зобов'язання.

10. Розрахунки згідно цієї Мирової угоди здійснюються у національній валюті України.

11. Мирова Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та затвердження господарським судом і діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за цією Мировою угодою.

12. Сторонам відомі та зрозумілі юридичні наслідки підписання Мирової угоди та затвердження її господарським судом Львівської області.

Стягувач: Державне підприємство «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» (юр. адреса: вул. Сахарова, 43, м. Львів, 79015; факт. адреса: вул. Героїв УПА, 73, м. Львів, 79026; код ЄДРПОУ 37122901; свідоцтво платника ПДВ №100289740; ІПН 371229013051; р/р: 2600500004136 в Філії АТ «Укрексімбак» м. Львів, МФО 325718; р/р: 37122003009605 в ГУДКСУ в Львівській області, МФО 825014; р/р 35231004009605 в ГУДКСУ в Львівській області, МФО 825014).

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Арніка» (вул. Івана Франка, 61, м. Львів, 79005; код ЄДРПОУ 19161852; р/р 26006010809 в ЦФ ПАТ «Кредобанк» м. Львова, МФО 325365).

ІІ. Провадження у справі № 5015/3699/12 за позовом Державного підприємства «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» (м. Львів) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Арніка» (м. Львів) про стягнення 1 374 466 (один мільйон триста сімдесят чотири тисячі чотириста шістдесят шість) грн. 98 коп. - припинити.

Суддя Цікало А.І.