Рішення № 18830683, 20.10.2011, Господарський суд Харківської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

____________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" жовтня 2011 р. Справа № 5023/7475/11

вх. № 7475/11

Суддя господарського суду Мамалуй О.О.

при секретарі судовогозасідання Яновська А.С.

за участю представників сторін:

позивача - ОСОБА_1 - дов.;

відповідача - не з"явився 3-ї особи <Текст >відповідача - <Текст >3-ї особи <Текст >

розглянувши справу за позовом ТОВ "Аверс Груп", м. Київ 3-я особа <Текст >

до ТОВ "Європейська К", м. Харків 3-я особа <Текст >

про стягнення коштів

ВСТАНОВИВ:

Позивач, товариство з обмеженою відповідальністю “Аверс Груп” звернувся до господарського суду з позовною заявою, згідно якої просить суд стягнути з відповідача, товариства з обмеженою відповідальністю “Європейська К” заборгованість в розмірі 119274,83 грн., яка складається з суми основної заборгованості в розмірі 83607,60 грн., інфляційних витрат в розмірі 28761,01 грн. та 3% річних в розмірі 6906,22 грн.

Відповідач в судове засідання не з”явився, відзив на позовну заяву не надав. Ухвала про порушення провадження по справі повернулася до суду з поміткою: "не значиться".

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, суд встановив, що 26.08.2008 р. між ТОВ “Аверс Груп” (замовником) та ТОВ “Європейська К” (підрядником) був укладений договір будівельного підряду № 826/1, на підставі якого відповідач зобов"язався на власний ризик виконати з власних матеріалів та матеріалів замовника роботи по ремонту приміщення за адресою: м. Харків, вул. 23 серпня, 51, яке належить позивачу на праві приватної власності.

Згідно п. 2.1. договору, його загальна сума складала 281246,00 грн. Строк виконання робіт складає 45 днів з дня отримання авансу, розмір якого становив 60% від суми договору.

Відповідно до п. 2.2. договору, позивач платіжним дорученням № 244 від 01.09.2008 р. перерахував на рахунок відповідача 168750,00 грн. в якості авансу, що відповідало умовам договору. Роботи, передбачені договором, мали бути виконані відповідачем до 16.10.2008 р.

Станом на 18.07.2011 р., відповідачем виконані роботи на суму 85142,40 грн.

У зв"язку з тим, що строк виконання робіт минув 15.10.2008 р., позивач на адресу відповідача направив листи про відмову від договору та вимогою повернути невідпрацьований аванс - грошові кошти в сумі 83607,60 грн.

Ст. 526 Цивільного кодексу України передбачає, що зобов”язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення (що складає 28761,01 грн.), а також три проценти річних від простроченої суми (в розмірі 6906,22 грн.), якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Враховуючи вищевикладене та те, що відповідач не сплатив суму заборгованості, суд вважає позовні вимоги законними, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.8 Конституції України, ст.ст. 43,49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд, - <Текст >

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю “Європейська К” (61024, м. Харків, вул. Чайковського, 517/9, кімн. 12, код 34470539) на користь товариство з обмеженою відповідальністю “Аверс Груп” (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, р/р 26000000241001 в АТ "ТАСкомбанк" м. Києва, МФО 339500, код 35255958) суму основного боргу в розмірі 83607,60 грн., інфляційні витрати в розмірі 28761,01 грн., 3% річних в розмірі 6906,22 грн., державне мито в розмірі 1192,74 грн. та 236,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Суддя (підпис< Текст >Мамалуй О.О.

Повний текст рішення підписано 21.10.2011 р.