Рішення № 1418927, 20.02.2008, Господарський суд Запорізької області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Запорізької області

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.08 Справа № 11/617/07-6/463/07

Суддя Місюра Л.С.

По иску Общества с ограниченной ответственностью «Стелла»г. Запорожье

К Обществу с ограниченной ответственностью «Инженерная компания Сфера»г. Запорожье

О взыскании 6 337 грн. 20 коп.

Судья Мисюра Л.С.

С участием представителей:

От истца: Дорофеев О.В. –дов. б/н от 06.08.2007г.

От ответчика: Краснокутская Я.В. –дов. №17.01/1 от 17.01.2008г.

Рассмотрев материалы дела по иску Общества с ограниченной ответственностью «Стелла»г. Запорожье к Обществу с ограниченной ответственностью «Инженерная компания Сфера»г. Запорожье о взыскании 6 337 грн. 20 коп. , судья

У С Т А Н О В И Л :

Истец в исковом заявлении просил взыскать с ответчика штраф в размере 6337 грн. 20 коп., стоимость утраченных материалов (подоконников) в сумме 4435 грн. 20 коп.

Истец неоднократно уточнял исковые требования, окончательно просит взыскать с ответчика штраф за нарушение сроков выполнения подрядных работ в сумме 6337 грн. 20 коп.

Заявления истца принимаются, поскольку они заявлены в соответствии со статьей 22 ХПК Украины.

Ответчик уточненные исковые требования признал в полном объеме.

По ходатайству сторон судебный процесс ведется на русском языке.

Рассмотрение дела неоднократно откладывалось, по ходатайству сторон продлевался срок рассмотрения спора.

20.02.2008г. рассмотрение дела продолжено принято решение.

Изучив материалы дела, заслушав пояснения представителей истца и ответчика, судья считает, что уточненные исковые требования подлежат удовлетворению в последующим основаниям:

26.02.2007г. между истцом и ответчиком был заключен договор № 0226/1 (далее –договор).

Согласно указанному договору истец обязался выполнить для ответчика ремонтные работы, согласно технической документации.

Стоимость договора согласно п. 5.1 договора составляет 90 000 грн.

Согласно пункта 3.1 договора, работы должны быть выполнены до 01.05.2007г.

Ответчик выполнил работы на общую сумму 26 628 грн., что подтверждается актами выполненных работ за март 2007г. и апрель 2007г., подписанными в двустороннем порядке.

Работы на оставшуюся сумму 63 372 грн. ответчиком не были выполнены, в установленный договором срок.

Пунктом 3.3 договора предусмотрено, что если подрядчик своевременно не начал работу или выполняет ее настолько медленно, что окончание ее в срок становиться явно не возможным, заказчик имеет право отказаться от договора и требовать возмещения причиненных подрядчиком убытков в полном объеме.

02.07.2007г. истцом в адрес ответчика было направлено письмо о расторжении договора, согласно пункта 3.3 договора и с требованием оплатить сумму штрафа в размере 10% от стоимости невыполненных работ в размере 6337 грн. 20 коп., что подтверждается описью внутреннего вложения почтового отправления от 02.07.2007г.

Пунктом 8.2 договора стороны предусмотрели, что за нарушение срок выполнения работ по договору, подрядчик выплачивает заказчику штраф в размере 10% от стоимости невыполненных работ.

При таких обстоятельствах, с ответчика подлежит взысканию 6337 грн. 20 коп.

Судебные расходы возложить на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь ст. ст. 22, 44 –49, 82 –85 ХПК Украины, судья

Р Е Ш И Л :

Иск удовлетворить. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Инженерная компания Сфера»(69000, г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, д. 39-«а», код ЕГРПОУ 33570849, р/с № 26002153063 в ЗОД «РБ Аваль», МФО 313827) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Стелла»(69083, г. Запорожье, ул. Восточная, 9, код ЕГРПОУ 32833639, р/с № 26002034878700 в АКБ «Укрсиббанк», МФО 351005) основной долг в сумме 6337 грн. 20 коп., расходы по госпошлине в сумме 63 грн. 37 коп. и на ИТО судебного процесса в сумме 69 грн. 42 коп., выдав приказ.

Судья Л.С. Мисюра

Решение подписано и передано на отправку: 20.02.2008г.