Ухвала суду № 140911855, 13.10.2026, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaУХВАЛА

про прийняття зустрічного позову

13.10.2026Справа № 910/11284/26

у складі суду судді Погрібної С.В., розглянувши матеріали зустрічної позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "ЦЕНТРОМІСТОБУД" (адреса: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 7; ЄДРПОУ: 40902007)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНСТРУКТИВ-БУД" (адреса: 04128, м. Київ, вул. Плодова, буд. 1, код ЄДРПОУ: 42186836)

про стягнення коштів,

у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНСТРУКТИВ-БУД" (адреса: 04128, м. Київ, вул. Плодова, буд. 1, код ЄДРПОУ: 42186836)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЦЕНТРОМІСТОБУД" (адреса: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 7; ЄДРПОУ: 40902007)

про стягнення коштів,

УСТАНОВИВ:

До Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНСТРУКТИВ-БУД" (далі - позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЦЕНТРОМІСТОБУД" (далі - відповідач) про стягнення 219 384, 30 грн заборгованості за Договором будівельного підряду № 2605-23П від 26.05.2023, нараховані на зазначену заборгованість: 93 534,62 грн - пені, 18 882,58 грн - 3 % річних та 62 600,94 грн - інфляційні втрати.

Ухвалою суду від 08.09.2026 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі та вирішено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін (без проведення судового засідання).

25.09.2026 позивач подав до суду клопотання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження у судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін (вх. № 07-11/78851/26).

25.09.2026 відповідач подав до суду відзив на позовну заяву (вх. № 07-11/78888/26).

Ухвалою суду від 06.10.2026 відзив від 25.09.2026 повернуто відповідачу без розгляду.

25.09.2026 відповідач подав до суду зустрічну позовну заяву (вх. № 12274/26) до Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНСТРУКТИВ-БУД" про стягнення 1 968 984, 34 грн неустойки за порушення строків виконання робіт за Додатковою угодою № 2 від 01.02.2024 до Договору будівельного підряду № 2605-23П від 26.05.2023.

Ухвалою суду від 07.10.2026 вказану зустрічну позовну заяву залишено без руху, надано позивачу час на усунення недоліків.

12.10.2026 від Товариства з обмеженою відповідальністю "ЦЕНТРОМІСТОБУД" до суду надійшла заява про усунення недоліків зустрічної позовної заяви (вх. 07-11/12999/26), яка прийнята судом.

Відповідно до частин 1-3 статті 180 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) відповідач має право пред`явити зустрічний позов у строк для подання відзиву. Зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємопов`язані і спільний їх розгляд є доцільним, зокрема, коли вони виникають з одних правовідносин або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову.

Вимоги за зустрічним позовом ухвалою суду об`єднуються в одне провадження з первісним позовом.

Так, розглянувши матеріли зустрічної позовної заяви, суд дійшов висновку, що така заява відповідає вимогам, встановленим статей 162, 164, 172 ГПК України, а тому підлягає прийняттю до спільного розгляду з первісним позовом.

З урахуванням вище зазначеного, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНСТРУКТИВ-БУД" про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження у судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін (вх. № 07-11/78851/26 від 25.09.2026) не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 162, 164, 177, 180, 234, 235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти зустрічний позов для спільного розгляду з первісним позовом.

2. Вимоги за зустрічним позовом об`єднати в одне провадження з первісним позовом.

3. Призначити засідання суду для спільного розгляду зустрічного позову разом із первісним позовом на 04.11.2026 о 13:00 год. Підготовче засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал № 25.

4. Встановити Товариству з обмеженою відповідальністю "КОНСТРУКТИВ-БУД" строк для подання відзиву на позовну заяву протягом 15 днів з дня вручення даної ухвали та для подання заперечень на відповідь на відзив (у випадку її подання) - протягом п`яти днів з дня отримання відповіді на відзив.

5. Встановити Товариству з обмеженою відповідальністю "ЦЕНТРОМІСТОБУД" строк для подання відповіді на відзив протягом 5 днів з дня отримання відзиву на позовну заяву.

6. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНСТРУКТИВ-БУД" про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження у судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін (вх. № 07-11/78851/26 від 25.09.2026) залишити без задоволення.

7. Ухвалу надіслати учасникам (сторонам) справи.

8. Вебадреса сторінки на офіційному вебпорталі судової влади України в Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію у справі, - ki.arbitr.gov.ua

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає (статті 235, 255 ГПК України).

Ухвала складена та підписана 13.10.2026.

Суддя Світлана ПОГРІБНА