Рішення № 140386986, 05.10.2026, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

05.10.2026справа № 910/8269/26

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В., розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/8269/26

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Група компаній «Автострада» (вул. Праведників світу, буд. 4-а, каб. 313, м. Вінниця, 21036; ідентифікаційний код 40148165)

до Акціонерного товариства «Українська залізниця» (вул. Єжи Ґедройця, буд. 5, м. Київ, 03150; ідентифікаційний код 40075815) в особі його регіональної філії «Південно-Західна залізниця» (вул. Лисенка, буд. 6, м. Київ, 01601; ідентифікаційний код 40081221)

про стягнення 3 405 518,79 грн,

за участю представників:

позивача - Кургаєва Д. М. (ордер від 19.08.2026 серія АВ № 1333261);

Мартинюка Н. Р. (довіреність від 23.09.2026 № б/н; в режимі відеоконференції з використанням сервісу «Система захищеного відеоконференцзв`язку з судом»);

відповідача - Виростка А. В. (ордер від 30.05.2023 серія АВ № 1078222; в режимі відеоконференції з використанням сервісу «Система захищеного відеоконференцзв`язку з судом»).

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. Стислий виклад позовних вимог

Товариство з обмеженою відповідальністю «Група компаній «Автострада» (далі - Товариство) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з Акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі - Залізниця) в особі його регіональної філії «Південно-Західна залізниця» (далі - Філія):

- 1 996 267,79 грн основної заборгованості, яка утворилася у зв`язку з неналежним виконанням відповідачем умов договору від 30.09.2021 № ПЗ/ДН-6-2012 про виконання робіт з будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ-Московський - Дарниця (далі - Договір 1);

- 1 409 251 грн основної заборгованості, яка утворилася у зв`язку з неналежним виконанням відповідачем умов договору на виконання додаткових робіт від 01.06.2023 № ПЗ/ДН-6-2303 (далі - Договір 2), а всього 3 405 518,79 грн.

Позовні вимоги мотивовано тим, що:

- 30.09.2021 Товариством з обмеженою відповідальністю «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада» (після зміни назви Товариство; підрядник) та Залізницею (замовник) було укладено Договір 1, за умовами якого у порядку та умовах, визначених Договором 1, підрядник зобов`язується у встановлений строк власними та / або залученими силами і засобами, на свій власний ризик виконати роботи з будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (із підходами) на залізничній дільниці Київ-Московський-Дарниця (далі - об`єкт будівництва), за рахунок коштів державного бюджету та/або місцевого бюджету, відповідно до проєктно-кошторисної документації і технічного завдання, викладеного в тендерній документації торгів, та здати їх в порядку і строки (терміни), встановлені Договором 1; замовник зобов`язується прийняти і оплатити закінчені будівельні роботи за мірою надходження на його рахунок коштів, передбачених на такі цілі;

- Товариством і Залізницею 30.12.2025 підписано акт приймання-передачі закінчених робіт (об`єкта будівництва), за яким позивач виконав, закінчив та передав, а відповідач прийняв роботи за об`єктом на загальну суму 864 596 452,43 грн;

- у вказаному акті приймання-передачі не зазначено про виявлення будь-яких недоліків у виконаних роботах, а також сума виконаних підрядником та прийнятих замовником будівельних робіт повністю відповідає договірній ціні за Договором 1;

- крім того 30.12.2025 сторонами також складено та підписано акт приймання-передачі будівельного майданчика на об`єкті будівництва, яким зафіксовано відсутність будь-яких недоліків;

- не зважаючи на належне та в повному обсязі виконання робіт за Договором 1 з боку позивача станом на день подання позову відповідачем залишено без оплати: підписаний 31.10.2025 акт за формою КБ-2в № 10 за жовтень 2025 року на суму 949 650,17 грн (1 883 288,45 грн - 778 031,90 (без ПДВ, вартість матеріалів наданих замовником = 949 650,17 грн) та акт за формою КБ-2в № 11 за грудень 2025 року на суму 1 046 617,62 грн, який підписаний сторонами 30.12.2025;

- оскільки умовами Договору 1 не було визначено строк оплати виконаних позивачем та прийнятих відповідачем робіт, Товариство, керуючись приписами статті 530 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) звернулося до відповідача із претензією, в якій просило протягом 7 календарних днів з моменту отримання даної претензії здійснити оплату заборгованості за основним договором (сплатити повну вартість виконаних робіт, за актами від 31.10.2025 № 10 та від 30.12.2025 № 11) в сумі 1 996 267, проте вказана вимога залишена відповідачем без відповіді, а заборгованість не сплачена;

- 01.06.2023 сторонами було укладено Договір 1, відповідно до якого замовник доручає, а підрядник зобов`язується виконати додаткові роботи за об`єктом будівництва;

- позивачем та відповідачем 15.08.2025 було підписано акт за формою КБ-2в № 7 за серпень 2025 року; загальна вартість робіт, вказаних в цьому акті, становить 1 409 251 грн, а також підписана довідка за серпень 2025 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, тобто 15.08.2025 сторонами було підписано повний обсяг документів, передбачених додатковим договором, на підставі яких здійснюється приймання виконаних робіт, та відповідно до яких здійснюється оплата виконаних робіт;

- положення пункту 4.9 Договору 2 дають підстави стверджувати, що з моменту підписання акта № 7 за серпень 2025 року за формою КБ2в та довідки КБ-3 відповідач повинен був здійснити оплату виконаних позивачем робіт на суму 1 409 251 грн, проте станом на 03.07.2026 (дата подання позову до суду) вказані роботи відповідачем не оплачені.

2. Стислий виклад заперечень відповідача

Залізниця 28.07.2026 подала суду відзив на позов, в якому заперечила проти задоволення позову, оскільки:

- обов`язок замовника щодо оплати виконаних робіт виникає та підлягає виконанню лише за сукупності визначених договором умов: наявності бюджетних асигнувань, надходження бюджетних коштів та належного оформлення актів виконаних робіт до настання цих умов відсутні правові підстави вважати замовника таким, що прострочив виконання грошового зобов`язання;

- підписання актів приймання виконаних робіт свідчить про виникнення у підрядника права на оплату виконаних робіт; разом із тим саме по собі виникнення такого права не свідчить про настання строку виконання відповідного грошового зобов`язання;

- юридичне значення має настання передбаченої договором обставини - надходження бюджетних коштів, призначених для фінансування конкретного об`єкта будівництва;

- позивач не довів наявності сукупності юридичних фактів, необхідних для виникнення права вимоги про стягнення заявленої суми, а тому на момент звернення до суду його право не може вважатися порушеним у розумінні статей 15, 16 ЦК України.

3. Стислий виклад відповіді позивача на відзив на позов

Товариство 04.08.2026 подало суду відповідь на відзив, в якій заперечило проти доводів Залізниці, викладених у відзиві на позов, оскільки матеріалами справи та позицією відповідача фактично підтверджується належний факт виконання будівельних робіт позивачем за основним та додатковим Договорами, що підтверджується актами за формою КБ-2в та довідками КБ-3; відсутність бюджетних коштів не є підставою для нездійснення оплати за виконані роботи, положення пунктів 5.2 - 5.3 Договору 1 не припиняють обов`язок відповідача з оплати основного боргу; надходження бюджетних коштів не є подією, що неминуче повинна настати.

4. Стислий виклад заперечень відповідача на відповідь на відзив

Залізниця 10.08.2026 подала суду заперечення на відповідь Товариства, в яких зазначила, що: позивач демонструє спробу замінити встановлений договором механізм визначення строку виконання зобов`язання іншим механізмом, передбаченим частиною другою статті 530 ЦК України; оскільки виконання робіт та виникнення права на їх оплату не може бути ототожнено з настанням строку виконання грошового зобов`язання, а передбачених договорами умов для початку такого строку позивачем не доведено, відсутні правові підстави для висновку про прострочення з боку Залізниці.

5. Процесуальні дії у справі

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.07.2026 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 31.08.2026.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.08.2026 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 28.09.2026.

У зв`язку з триваючою повітряною тривогою судове засідання 28.09.2026 не відбулося.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.09.2026 відкладено розгляд справи по суті на 05.10.2026.

Представники позивача у судовому засіданні 05.10.2026 оголосили вступне слово та підтримали позовні вимоги у повному обсязі.

Представник відповідача оголосив вступне слово та заперечив проти задоволення позовних вимог.

Суд, заслухавши вступне слово представників сторін, з`ясувавши обставини, на які посилаються сторони, дослідив в порядку статей 209 і 210 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) докази у справі.

Після закінчення з`ясування обставин справи та перевірки їх доказами суд перейшов до судових дебатів.

Представники сторін виступили з промовами (заключним словом), в яких посилалися на обставини і докази, досліджені у судовому засіданні.

У судовому засіданні 05.10.2026 було оголошено вступну та резолютивну частини рішення відповідно до статті 233 ГПК України.

Судом згідно з вимогами статей 222 і 223 ГПК України здійснювалося повне фіксування судового засідання технічними засобами та секретарем судового засідання велися протоколи судових засідань, які долучені до матеріалів справи.

ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДОМ

30.09.2021 Товариством з обмеженою відповідальністю «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада» (після зміни найменування - Товариство; підрядник) і Залізницею (замовник) було укладено Договір 1, за умовами якого:

- у порядку та на умовах, визначених Договором 1, підрядник зобов`язується у встановлений строк власними та / або залученими силами і засобами, на свій власний ризик виконати роботи з будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (із підходами) на залізничній дільниці Київ-Московський-Дарниця (далі - об`єкт будівництва), за рахунок коштів державного бюджету та / або місцевого бюджету, відповідно до проєктно-кошторисної документації і технічного завдання, викладеного в тендерній документації торгів, та здати їх в порядку і строки (терміни), встановлені Договором 1; замовник зобов`язується прийняти і оплатити закінчені будівельні роботи за мірою надходження на його рахунок коштів, передбачених на такі цілі (пункт 1.1);

- ціна Договору 1 становить 864 596 452,43 грн, у тому числі ПДВ 20 % - 144 099 408,74 грн, згідно з додатком № 1 до Договору 1, за рахунок коштів державного та / або місцевого бюджетів (пункт 4.1 в редакції додаткової угоди від 30.12.2025 № 8);

- договірна ціна визначена відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» (зі змінами та доповненнями) та є формою приблизного кошторису (пункт 4.2);

- договірна ціна підлягає коригуванню та може бути уточнена й змінена протягом всього процесу будівництва на весь обсяг робіт, не виходячи за межи загальної вартості робіт, встановленої пунктом 4.1 Договору 1, у випадках, передбачених ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, зі складанням додаткової угоди до Договору 1 (пункт 4.3);

- розрахунки проводяться замовником після підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3), складених згідно з положеннями чинних ДСТУ та СОУ, які складаються підрядником і подаються для підписання замовнику не пізніше 25 числа звітного місяця; підрядник, разом з актами виконаних робіт, надає для перевірки накладні на придбані матеріали, конструкції, вироби та інші документи, які підтверджують витрати та документи, передбачені Договором 1, а у випадку залучення субпідрядників - з виділенням робіт виконаних субпідрядниками; одночасно з ф. КБ-2в і ф. КБ-3 підрядник надає замовнику розрахунок фактичних витрат з експлуатації машин та механізмів, довідку про вартість матеріалів за підписом керівника та головного бухгалтера підрядника; при здачі виконаних робіт підрядник подає на погодження замовнику калькуляції на приготування матеріалів власними силами, відповідно до МР. Д. 1.2-218-03450778-767:2010 «Методичні рекомендації з калькулювання вартості матеріальних ресурсів, виготовлених на власному підсобному господарстві», що не повинна перевищувати цін інших виробників на ті самі ресурси, що склалися в регіоні, крім випадків, коли це обґрунтовано особливими вимогами до технічних характеристик та якості матеріальних ресурсів (пункт 5.1);

- фінансові зобов`язання за Договором виникають при наявності та у межах бюджетних асигнувань, встановлених планами використання бюджетних коштів; оплата робіт проводиться у межах одержаних асигнувань на казначейський рахунок замовника за фактично виконані обсяги робіт згідно з Ф № КБ-2в та Ф № КБ-3; попередня оплата може здійснюється у межах 30 % від вартості річного обсягу робіт в межах ліміту, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» терміном не більше трьох місяців згідно з належним чином оформленим рішенням головного розпорядника коштів та лише щодо робіт, надання яких здійснюється протягом поточного бюджетного періоду; при цьому загальна сума коштів, на яку здійснюється авансування помісячно, не може сумарно перевищувати 30 % від вартості річного обсягу робіт; використаний аванс погашається на підставі актів виконаних робіт за формою КБ-2, підписаних уповноваженими представниками сторін; по закінченню зазначеного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику з нарахуванням річної відсоткової плати на рівні облікової ставки Національного банку України з застосуванням коефіцієнта 1,2, а у випадку несвоєчасного повернення (неповернення), підрядник додатково сплачує пеню в розмірі облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення; у випадку несвоєчасного повернення (неповернення) суми авансу замовник може застосувати до виконавця оперативно-господарську санкцію, передбачену пунктом 4 частини першої статті 236 Господарського кодексу України (пункт 5.2 зі змінами, внесеними додатковою угодою від 02.11.2021 № 1);

- бюджетні зобов`язання за Договором 1 виникають у разі наявності та в межах виділених бюджетних асигнувань, передбачених планом використання бюджетних коштів, а оплата здійснюється в межах фактичного надходження бюджетних коштів; у разі затримки бюджетного фінансування не з вини замовника оплата за надані послуги здійснюється протягом 5 (п`яти) банківських днів з дати отримання замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок, а в разі зміни бюджетного фінансування замовник повідомляє про це виконавця; факт надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок замовника є моментом настання строку виконання зобов`язання за Договором в розумінні пункту 2 частини першої статті 530 ЦК України за умови наявності підписаних сторонами ф. № КБ-2в і ф. № КБ-3; підрядник виконує роботи в межах виділених бюджетних асигнувань, встановлених планами використання бюджетних коштів на поточний рік, про розмір яких замовник письмово повідомляє підрядника (пункт 5.3);

- ненадходження коштів з державного та / або місцевого бюджету на реєстраційний рахунок замовника для оплати послуг за Договором 1, а також несвоєчасне їх перерахування органами державного казначейства, сторони визнають обставиною, що має місце не з вини замовника; в такому випадку замовник не несе жодної відповідальності, а підрядник не має права звертатись за відшкодуванням понесених ним будь-яких витрат та / або збитків (пункт 5.4);

- замовник має право затримувати платежі за роботи, виконані з порушенням будівельних норм і правил, до усунення підрядником виявлених порушень (пункт 5.5);

- фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів державного бюджету (інших бюджетів), які передбачені на поточний рік відповідно до плану фінансування робіт за об`єктом: «Залізнично-автомобільний мостовий перехід через р.Дніпро у м.Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ-Московський-Дарниця» (додаток № 4 до Договору 1, який є його невід`ємною частиною), узгодженого головним розпорядником коштів [далі - план фінансування] (пункт 5.6 в редакції додаткової угоди від 02.11.2021 № 1);

- замовник має право скоригувати план фінансування протягом поточного року у разі внесення змін в річний план фінансування головним розпорядником коштів в частині уточнення видатків на фінансування, пов`язаних з будівництвом об`єкта, а також із урахуванням наявних у нього коштів згідно з фінансуванням робіт головним розпорядником коштів; одночасно із уточненням річного плану фінансування сторони вносять зміни в умови Договору 1 та оформляють ці зміни шляхом укладання додаткових угод (пункт 5.7);

- приймання робіт здійснюється відповідно до фактичного періоду їх виконання; оформлення календарних дат реєстрації форм (форми № КБ-2в та № КБ-3) буде здійснюватися згідно з чинним порядком реєстрації вказаних форм, визначених Державною казначейською службою України (пункт 5.8);

- розрахунки за виконані роботи з субпідрядниками можуть здійснюватися підрядником або замовником по завершенню повного комплексу робіт, передбачених проектом, технічним завданням тендерної документації (пункт 5.9);

- датою початку робіт є дата підписання акта про початок виконання робіт (додаток № 2 до Договору 1, який є його невід`ємною частиною), який підписується уповноваженими представниками замовника та підрядника в день, наступний за днем настання останньої із подій: надання фронту робіт (будівельного майданчика) із підписанням відповідного акта та передачі таких документів - проектно-кошторисної документації; передача проектно-кошторисної документації оформляється відповідним двостороннім актом, підписаним уповноваженими представниками замовника і підрядника (пункт 6.1);

- датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття замовником на підставі оформленого акта приймання-передачі закінчених робіт відповідно до розділу 8 Договору 1 та календарного плану-графіку виконання робіт (додаток № 3 до Договору 1, який є його невід`ємною частиною); терміни (строки) виконання зобов`язань щодо виконання робіт можуть продовжуватись замовником у разі виникнення документально підтверджених об`єктивних обставин непереборної сили (пункт 6.2);

- дати початку та закінчення окремих видів робіт, передбачених Договором 1, визначаються в календарному плані-графіку виконання робіт (додаток № 3 до Договору 1); замовник може у разі необхідності прийняти рішення про уповільнення або зупинення виконання робіт, а підрядник зобов`язаний виконати такі рішення замовника (пункт 6.3);

- датою закінчення виконання певних робіт вважається дата їх прийняття замовником на підставі акта приймання виконаних робіт за формою № КБ-2В та довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3 (пункт 6.4);

- приймання замовником робіт, виконаних підрядником, проводиться у місяці пред`явлення їх підрядником замовнику, шляхом підписання уповноваженими представниками замовника і підрядника актів приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3 (пункт 8.1);

- акти приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, які складаються на підставі фактично виконаних робіт, надаються підрядником на розгляд замовнику не пізніше 25 числа звітного місяця із підтвердженням відповідними документами фактичних витрат підрядника в порядку, визначеному Національними стандартами України та чинним законодавством України (пункт 8.2);

- разом з актами приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в та довідками про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3 підрядник надає замовнику акти прихованих робіт та повний комплект виконавчої документації за звітний період, в тому числі акти випробувань конструкцій чи систем, технічні паспорти, сертифікати, документацію на ресурси, акти приймання-передачі матеріальних ресурсів, копії видаткових накладних на матеріальні ресурси, копії товарно-транспортних накладних на перевезення, калькуляції на перевезення вантажів власним та / або орендованим транспортом, калькуляції вартості 1 (однієї) машино-години кожної машини та механізму в порівнянні з ДСТУ, копії накладних на енергоносії, паливні та мастильні матеріали стосовно виконаного підрядником обсягу робіт, згідно з наданими актами виконаних робіт (пункт 8.3);

- замовник протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання перевіряє обґрунтованість наданих актів і підписує їх в частині фактично виконаних обсягів робіт, або в письмовій формі готує вмотивовану відмову від прийняття робіт з переліком недоліків і пропозицій щодо їх усунення (пункт 8.4);

- підтвердженням факту одержання замовником 4 (чотирьох) примірників актів приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3 є розписка його уповноваженого представника на супровідному листі про отримання особисто 4 (чотирьох) примірників актів приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3 або одержання підрядником поштового повідомлення про вручення замовнику рекомендованого листа з актами приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, що були надіслані йому виконавцем поштою з описом вкладення (пункт 8.5);

- у випадку вмотивованої письмової відмови замовника від підписання наданих йому актів приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3 сторонами складається акт з переліком претензій замовника, в якому вказується строк усунення недоліків у виконаних роботах; підрядник власними силами і за власний рахунок, в строк, визначений замовником, повинен переробити неякісно виконані роботи для забезпечення їх належної якості і вдруге письмово повідомити замовника про передачу робіт замовнику; якщо підрядник не усуне недоліки у визначений замовником строк, замовник має право, попередньо повідомивши підрядника, усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб; витрати замовника, пов`язані з усуненням недоліків, відшкодовуються підрядником; у разі виявлення у роботах недоліків, які не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою, замовник має право відмовитися від прийняття таких робіт; підрядник зобов`язаний відшкодувати завдані замовнику збитки (пункт 8.6);

- приймання-передача закінчених робіт (об`єкта будівництва) здійснюється сторонами відповідно до загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 (Загальні умови), та інших нормативних актів та оформлюється актом приймання-передачі закінчених робіт [актом про виконані роботи] (пункт 8.11);

- підрядник протягом 14 календарних днів з дати підписання останнього акта приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в надає замовнику повідомлення про готовність до передачі закінчених робіт [об`єкта будівництва] (пункт 8.12);

- після одержання повідомлення підрядника про готовність до передачі закінчених робіт (об`єкта будівництва) замовник зобов`язаний протягом двох робочих днів розпочати їх приймання; разом з цим повідомленням підрядник зобов`язаний надати замовнику повний комплект виконавчої документації за об`єктом будівництва (пункт 8.13);

- передача закінчених робіт (об`єкта будівництва) підрядником і приймання їх замовником оформлюється актом приймання-передачі закінчених робіт [актом про виконані роботи] (пункт 8.14);

- замовник зобов`язаний: своєчасно та в повному обсязі сплачувати за належним чином виконані роботи в порядку та на умовах, визначених Договором 1 (підпункт 9.1.1 пункту 9.1); приймати виконані роботи згідно з актом приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3 за умови дотримання виконавцем пункту 2.1 Договору 1 (підпункт 9.1.2 пункту 9.1);

- підрядник зобов`язаний: належно виконувати договірні обов`язки, що передбачені Договором 1 (підпункт 9.3.1 пункту 9.3); передати замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором 1, закінчені роботи (підпункт 9.3.10 пункту 9.3);

- Договір 1 набирає чинності з моменту його підписання і скріплення печатками сторін та діє до 31.12.2022, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами взятих зобов`язань за Договором 1 (пункт 14.1 в редакції додаткової угоди від 27.12.2023 № 6).

01.10.2021 сторонами було підписано акт про початок виконання робіт.

Додатковою угодою від 31.12.2024 № 7 до Договору 1 сторони дійшли згоди продовжити термін дії Договору 1 до 31.12.2025.

Сторонами 31.10.2025 до Договору 1 підписано акт приймання виконаних будівельних робіт № 10 (за жовтень 2025 року) на суму 1 883 288,45 грн, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2025 року на суму 949 650,17 грн та акт вартості матеріалів наданих замовником (електроенергія) за жовтень 2025 року на суму 778 031,90 грн.

30.12.2025 сторонами до Договору 1 підписано акт приймання виконаних будівельних робіт № 11 (за грудень 2025 року) на суму 1 046 617,62 грн (з приміткою про те, що роботи фактично виконані у вересні 2023 року) , довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2025 року на суму 1 046 614,62 грн.

Крім того 30.12.2025 сторонами підписано акт приймання-передачі закінчених робіт (об`єкта будівництва) про те, що підрядник виконав, закінчив та передав, а замовник прийняв роботи з будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ-Московський-Дарниця, передбачені Договором 1, на загальну суму 864 596 452,43 грн, у тому числі ПДВ 20% - 144 099 408,74 грн, відповідно до підписаних актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ-3.

Також 30.12.2025 сторонами підписано акт приймання-передачі будівельного майданчика на об`єкт, за яким:

- будівельний майданчик, який повертається підрядником, знаходиться за адресою: вул. Причальна, 1 в м. Києві в межах земельних ділянок за кадастровими номерами: 90:140:0082, 90:106:0012, 90:106:0018, 90:106:0024, 90:143:0033, 90:176:0041, 90:176:0040, 90:176:0039, 90:176:0046, 90:176:0036, 90:176:0042, 90:714:0021;

- під час огляду меж майданчика, споруд мосту, виконаних підрядником будівельних робіт, що розташовані в межах червоних ліній, сторони дійшли згоди, що будівельний майданчик не має будь-яких недоліків та перешкод, територія будівельного майданчика звільнена від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень;

- після підписання даного акта генпідрядник вважається таким, що належним чином повернув будівельний майданчик, який було отримано на умовах, передбачених Договором 1;

- після підписання даного акта генпідрядник не несе будь-якої відповідальності за збереження, безпеку і подальше використання будівельного майданчика.

Претензією від 26.06.2026 № 2745 позивач повідомив замовника про те, що станом на сьогодні останнім залишено без оплати підписаний 31.10.2025 акт № 10 за формою КБ-2в (за жовтень 2025 року) на суму 1 883 288,45 грн, а також акт від 30.12.2025 № 11 за формою КБ-2в (за грудень 2025 року) на суму 1 046 617,62 грн, а всього 2 929 906,07 грн; відтак Товариство просило Залізницю протягом 7 (семи) календарних днів з моменту отримання даної претензії здійснити оплату заборгованості за Договором 1 у сумі 2 929 906,07 грн.

Відповідач відповіді на претензію не надіслав, грошові кошти не сплатив.

01.06.2023 Товариством з обмеженою відповідальністю «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада» (після зміни найменування - Товариство; підрядник) і Залізницею (замовник) було укладено Договір 2, за умовами якого:

- замовник доручає, а підрядник зобов`язується виконати додаткові роботи за об`єктом «Будівництво залізнично - автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній, дільниці Київ-Московський - Дарниця» [далі - роботи] (пункт 1.1);

- обсяг робіт визначається згідно з додатком № 2 Договору 2 (пункт 1.2);

- договірна ціна становить 138 427 076,61 грн (без ПДВ), крім того ПДВ - 27 485 415,32 грн, разом з ПДВ - 164 912 491,93 грн, відповідно до договірної ціни [додаток № 1 до Договору 2, який є його невід`ємною частиною] (пункт 2.1);

- договірна ціна визначена згідно з Настановою з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України в будівництві» (пункт 2.2);

- договірна ціна підлягає коригуванню та може бути уточнена й змінена протягом всього процесу виконання робіт на весь обсяг робіт не виходячи за межі загальної вартості робіт, встановленої пунктом 2.1 Договору 2, у випадках, передбачених Настановою з визначення вартості будівництва, затвердженою наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України в 4 будівництві» (пункт 2.3);

- підрядник зобов`язаний приступити до виконання робіт протягом 5 (п`яти) робочих днів після одержання від замовника рознарядки, яка вважається дозволом на виконання робіт та є підтвердженням готовності замовника до приймання робіт (пункт 3.1);

- датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття замовником на підставі оформлених актів приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, акта приймання-передачі закінчених робіт (акта приймання виконаних робіт) та при безумовному виконанні розділу 9 Договору 2 (пункт 3.6);

- підрядник зобов`язаний виконати роботи до 31.12.2023 (пункт 3.7);

- фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України у межах розділу 2 Договору 2 (пункт 4.1);

- оплата здійснюється за фактично виконані роботи, з урахуванням вартості використаних матеріалів, що погоджується замовником; підрядник надає замовнику документи (накладні, рахунки та ін.), що підтверджують фактичну вартість матеріальних ресурсів - за 5 (п`ять) робочих днів до надання актів приймання виконаних робіт (пункт 4.3);

- акти приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3 оформлюються належним чином підрядником і надаються для підписання замовнику не пізніше 25 числа звітного місяця; замовник може повернути акти приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3 підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів визначених законодавством (відсутності необхідних підтверджуючих документів, невідповідності виконаних розрахунків вимогам законодавства, підписів тощо) або надання їх у неповному обсязі (пункт 4.4);

- відповідно до частини першої статті 23 Бюджетного кодексу України замовник здійснює фінансування будь-яких витрат, передбачених Договором 2, лише за наявності відповідних бюджетних асигнувань (пункт 4.5);

- усі видатки замовника за Договором 2 здійснюються виключно за рахунок бюджетних коштів, передбачених у Законі України від 24.02.2023 № 2953-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» за бюджетною програмою КПКВК 3101270 «Оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів, будівництво та реконструкція об`єктів інфраструктури суб`єктів господарювання залізничного транспорту державного сектору економіки» та згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.2023 № 517 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів, будівництва та реконструкції об`єктів інфраструктури суб`єктів господарювання залізничного транспорту державного сектору економіки» (пункт 4.6);

- замовник здійснює фінансування будь-яких витрат, видатків, виконує будь-які фінансові зобов`язання, передбачені Договором 2, лише за наявності відповідних бюджетних асигнувань, відповідного бюджетного фінансування в розмірі, достатньому для виконання зазначених витрат, видатків, зобов`язань, та за наявності всіх необхідних рішень (погоджень), в порядку, передбаченому Бюджетним кодексом України, а також із урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 «Про затвердження порядку державного фінансування капітального будівництва» - за умови фінансування будівництва (пункт 4.7);

- розрахунки проводяться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підрядника, зазначений у Договорі 2, на підставі оформлених належним чином актів за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, акта приймання-передачі закінчених робіт (акта приймання виконаних робіт), після отримання замовником бюджетних призначень відповідно до статей 48, 49 Бюджетного кодексу України протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моменту підписання актів приймання-передачі виконаних робіт (пункт 4.9);

- бюджетні зобов`язання за Договором 2 виникають у разі наявності та в межах виділених бюджетних асигнувань, передбачених планом використання бюджетних коштів, а оплата здійснюється в межах фактичного надходження бюджетних коштів; у разі затримки бюджетного фінансування не з вини замовника, оплата за роботи здійснюється протягом 5 (п`яти) робочих днів з дати отримання замовником бюджетного фінансування на рахунок, відкритий у Державній казначейській службі України, а в разі зміни бюджетного фінансування замовник повідомляє про це підрядника; факт надходження грошових коштів на рахунок замовника, відкритий у Державній казначейській службі України, є моментом настання строку виконання зобов`язання за Договором 2 в розумінні пункту 2 частини першої статті 530 ЦК України, при умові наявності підписаного сторонами акта приймання-передачі виконаних робіт (пункт 4.10);

- ненадходження коштів з державного та / або місцевого бюджету на рахунок замовника, відкритий в Державній казначейській службі України, для оплати робіт за Договором 2, а також несвоєчасне їх перерахування органами державного казначейства, сторони визнають обставиною, що має місце не з вини замовника (пункт 4.11);

- фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів державного бюджету (інших бюджетів), які передбачені на поточний рік згідно з планом фінансування робіт за об`єктом «Будівництво залізнично - автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м, Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ-Московський - Дарниця» (додаток № 3 до Договору 2, який є невід`ємною його частиною) узгодженого головним розпорядником коштів (далі - план фінансування); вартість річного обсягу робіт визначається у межах бюджетного періоду, відповідно до Бюджетного кодексу України, та відображається у плані фінансування (пункт 4.12);

- замовник має право скоригувати план фінансування протягом поточного року у разі внесення змін в річний план фінансування головним розпорядником коштів в частині уточнення видатків на фінансування робіт, пов`язаних з об`єктом, а також з урахуванням наявних у нього коштів згідно з фінансуванням робіт головним розпорядником коштів; одночасно з уточненням річного плану фінансування сторони вносять зміни в умови Договору 2 та оформляють ці зміни шляхом укладання додаткових угод (пункт 4.13);

- у разі затримки бюджетного фінансування, зменшення бюджетних асигнувань, неприйняття органами державної влади рішень або невчинення дій, необхідних для здійснення оплати, передбаченої Договором 2 (або прийняття відповідних рішень чи вчинення дій із затримкою), прийняття органами державної влади рішень, які унеможливлюють виконання замовником своїх зобов`язань за Договором 2, замовник звільняється від сплати підряднику штрафних санкцій, відшкодування збитків та відповідальності за порушення грошових зобов`язань (пункт 4.14);

- приймання замовником робіт, виконаних підрядником, проводиться шляхом підписання уповноваженими представниками замовника і підрядника актів приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3 (пункт 9.1);

- акти приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, які складаються на підставі фактично виконаних робіт, надаються підрядником на розгляд замовнику з підтвердженням відповідними документами фактичних витрат підрядника в порядку, визначеному Національними стандартами України та законодавством України (пункт 9.2);

- разом з актами приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в та довідками про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, підрядник надає замовнику повний комплект виконавчої документації, в тому числі акти випробувань конструкцій чи систем, документацію на ресурси, акти приймання-передачі матеріальних ресурсів, копії видаткових накладних на матеріальні ресурси, копії товарно-транспортних накладних на перевезення, калькуляції на перевезення вантажів власним та / або орендованим транспортом, розрахунок витрат з перевезення вантажів в порівнянні з ДБН і фактом розрахунку, калькуляції вартості 1 (однієї) машино-години кожної машини та механізму в порівнянні з ДБН, копії накладних на енергоносії, паливні та мастильні матеріали, а також реєстр вартості механізмів при виконанні робіт, щодо виконаного підрядником обсягу робіт, відповідно до наданих актів виконаних робіт (пункт 9.3);

- замовник протягом 5 (п`яти) робочих днів з дня отримання перевіряє обґрунтованість наданих актів і підписує їх в частині фактично виконаних обсягів робіт або в письмовій формі готує мотивовану відмову від прийняття робіт з переліком недоліків і пропозицій стосовно їх усунення (пункт 9.4);

- підтвердженням факту одержання замовником трьох примірників актів приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3 є розписка його уповноваженого представника на супровідному листі про отримання особисто трьох примірників актів приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, або одержання підрядником поштового повідомлення про вручення замовнику рекомендованого листа з актами приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в та довідками про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, що були надіслані йому підрядником поштою з описом вкладення (пункт 9.5);

- у випадку мотивованої письмової відмови замовника від підписання наданих йому актів приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3 сторонами складається акт про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів); підрядник власними силами і за власний рахунок, в строк, визначений замовником, повинен переробити неякісно виконані роботи для забезпечення їх належної якості і вдруге письмово повідомити замовника про готовність до передачі робіт замовнику; якщо підрядник не усуне недоліки у визначений замовником строк, замовник має право, попередньо повідомивши підрядника, усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб; витрати замовника, пов`язані з усуненням недоліків, відшкодовуються підрядником; у разі виявлення у роботах недоліків, які не можуть бути усунуті підрядником, замовником або третьою особою, замовник має право відмовитися від прийняття таких робіт; підрядник зобов`язаний відшкодувати завдані замовнику збитки (пункт 9.6);

- приймання-передача закінчених робіт (об`єкта) здійснюється сторонами згідно з загальними умовами укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 (Загальні умови) та інших нормативних актів та оформлюється актом приймання-передачі закінчених робіт (пункт 9.11);

- підрядник протягом 14 календарних днів з дати підписання останнього акта приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в надає замовнику повідомлення про готовність до передачі закінчених робіт [об`єкта] (пункт 9.12);

- після одержання повідомлення підрядника про готовність до передачі закінчених робіт замовник зобов`язаний протягом двох робочих днів розпочати їх приймання; разом з цим повідомленням підрядник зобов`язаний надати замовнику повний комплект виконавчої документації за об`єктом (пункт 9.13);

- передача закінчених робіт (об`єкта) підрядником і приймання їх замовником оформлюється актом приймання-передачі закінчених робіт [актом приймання виконаних робіт] (пункт 9.14);

- замовник зобов`язаний: своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані та прийняті роботи в порядку та на умовах, визначених Договором 2 (підпункт 10.1.1 пункту 10.1); приймати виконані роботи відповідно до актів приймання виконаних робіт за формою № КВ-2в та довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3 в порядку та на умовах, визначених Договором 2 (підпункт 10.1.2 пункту 10.1);

- підрядник зобов`язаний виконати роботи у строки, встановлені Договором 2, згідно з проектно-кошторисною документацією (підпункт 10.3.1 пункту 10.3);

- підрядник має право своєчасно та у повному обсязі отримати плату за виконані роботи з урахуванням особливостей та умов прийняття робіт, умов їх оплати, визначених Договором 2 (підпункт 10.4.1 пункту 10.4);

- Договір 2 діє з дня його укладення та до 31.12.2023; закінчення строку дії Договору 2 не звільняє сторони від обов`язку виконання у повному обсязі взятих на себе за Договором 2 зобов`язань щодо виконання та оплати робіт, а також гарантійних зобов`язань на роботи, в межах строків, визначених умовами Договору 2 (пункт 16.1).

15.08.2025 сторонами до Договору 2 підписано акт приймання виконаних будівельних робіт № 7 (за серпень 2025 року) на суму 1 409 251 грн (з приміткою про те, що роботи, які зазначено в акті № 7, виконані в серпні 2023 року; всі зауваження за даним актом було усунуто в січні 2024 року після закінчення строку дії Договору 2) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (за серпень 2025 року) на суму 1 409 251 грн.

ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ. ПОЗИЦІЯ СУДУ

Частиною першою статті 837 ЦК України передбачено, що за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Відповідно до частини першої статті 854 ЦК України якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

Згідно з частиною першою статті 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 525 ЦК України передбачено, що одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до статті 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно зі статтею 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час, крім випадків, установлених законом про банки і банківську діяльність. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Частиною першою статті 73 ГПК України передбачено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до частини першої статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно зі статтею 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Частиною першою статті 77 ГПК України передбачено, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Відповідно до статті 79 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування.

Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

ВИСНОВКИ

Отже, оскільки сторонами було підписано та скріплено печатками юридичних осіб до Договору 1 - акт приймання виконаних будівельних робіт від 31.10.2025 № 10 (за жовтень 2025 року) на суму 1 883 288,45 грн і акт приймання виконаних будівельних робіт від 30.12.2025 № 11 (за грудень 2025 року) на суму 1 046 617,62 грн, а до Договору 2 - акт приймання виконаних будівельних робіт від 15.08.2025 № 7 (за серпень 2025 року) на суму 1 409 251 грн, тобто роботи належним чином виконані та прийняті без зауважень, проте відповідачем після отримання претензії за Договором 1 і у визначені Договором 2 строки прийняті роботи не оплачено, то позовні вимоги Товариства про стягнення з Залізниці 1 996 267,79 грн основної заборгованості за Договором 1 і 1 409 251 грн основної заборгованості за Договором 2 є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Що ж до заперечень відповідача стосовно того, що обов`язок замовника стосовно оплати виконаних робіт виникає та підлягає виконанню лише за сукупності визначених договором умов: наявності бюджетних асигнувань, надходження бюджетних коштів та належного оформлення актів виконаних робіт до настання цих умов відсутні правові підстави вважати замовника таким, що прострочив виконання грошового зобов`язання, то відсутність бюджетних асигнувань не звільняє Залізницю від обов`язку оплатити належним чином виконані Товариством роботи.

За приписами статті 129 ГПК України витрати зі сплати 40 866,23 грн судового збору (51 082,78 грн * 0,8 [коефіцієнт для пониження відповідного розміру ставки судового збору за подання позовної заяви в електронній формі]) покласти на відповідача.

Керуючись статтями 129, 233, 236 - 238, 240 та 241 ГПК України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Група компаній «Автострада» (вул. Праведників світу, буд. 4-а, каб. 313, м. Вінниця, 21036; ідентифікаційний код 40148165) до Акціонерного товариства «Українська залізниця» (вул. Єжи Ґедройця, буд. 5, м. Київ, 03150; ідентифікаційний код 40075815) в особі його регіональної філії «Південно-Західна залізниця» (вул. Лисенка, буд. 6, м. Київ, 01601; ідентифікаційний код 40081221) про стягнення 3 405 518,79 грн задовольнити повністю.

2. Стягнути з Акціонерного товариства «Українська залізниця» (вул. Єжи Ґедройця, буд. 5, м. Київ, 03150; ідентифікаційний код 40075815) в особі його регіональної філії «Південно-Західна залізниця» (вул. Лисенка, буд. 6, м. Київ, 01601; ідентифікаційний код 40081221) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Група компаній «Автострада» (вул. Праведників світу, буд. 4-а, каб. 313, м. Вінниця, 21036; ідентифікаційний код 40148165): 1 996 267 (один мільйон дев`ятсот дев`яносто шість тисяч двісті шістдесят сім) грн 79 коп. заборгованості за договором від 30.09.2021 № ПЗ/ДН-6-2012 про виконання робіт з будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ-Московський - Дарниця; 1 409 251 (один мільйон чотириста дев`ять тисяч двісті п`ятдесят одну) грн заборгованості за договором на виконання додаткових робіт від 01.06.2023 № ПЗ/ДН-6-2303 і 40 866 (сорок тисяч вісімсот шістдесят шість) грн 23 коп. судового збору.

Після набрання рішенням законної сили видати відповідний наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Північного апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 06.10.2026.

Суддя Оксана Марченко