Ухвала суду № 139930647, 22.09.2026, Господарський суд Хмельницької області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

майдан Незалежності, 1, м. Хмельницький, 29607, тел. (0382) 71-81-84, (0382) 71-81-83

e-mail: inbox@km.arbitr.gov.ua, ЄДРПОУ 03500128

________________

УХВАЛА

"22" вересня 2026 р. Справа № 924/909/26

м. Хмельницький

Суддя Господарського суду Хмельницької області Музика М.В., розглянувши матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Агрокор", с. Гвардійське Хмельницького району Хмельницької області

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Айсолар", м. Хмельницький

про стягнення 148 837,50 грн. неустойки,

представники сторін: не викликались;

ВСТАНОВИВ:

ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 24.08.2026 відкрито провадження у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Агрокор", с. Гвардійське Хмельницького району Хмельницької області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Айсолар", м. Хмельницький про стягнення 148 837,50 грн. неустойки, вирішено розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без участі сторін.

18.09.2026 від представників сторін надійшла спільна заява з проханням затвердити погоджену ними мирову угоду у справі №924/909/26.

З приводу даної заяви суд враховує, що відповідно до приписів частини 7 статті 46, частин 1, 3 статті 192 Господарського процесуального кодексу України сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін.

У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

До ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії.

Відповідно до поданої сторонами мирової угоди, предметом останньої є врегулювання спору у справі №924/909/26, що перебуває на розгляді в Господарському суді Хмельницької області за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Агрокор", с. Гвардійське Хмельницького району Хмельницької області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Айсолар", м. Хмельницький про стягнення 148 837,50 грн. неустойки за договором підряду №108 на будівництво сонячної електростанції від 19.03.2026.

Згідно з приписами частини 5 статті 192 Господарського процесуального кодексу України господарський суд постановляє ухвалу про відмову у затвердженні мирової угоди і продовжує судовий розгляд, якщо умови мирової угоди суперечать закону або порушують права чи охоронювані законом інтереси інших осіб, є невиконуваними; або одну із сторін мирової угоди представляє її законний представник, дії якого суперечать інтересам особи, яку він представляє.

Зі змісту вказаної мирової угоди вбачається, що її умови не суперечать процесуальним приписам, а сторони мають належне уявлення про сутність цієї угоди і всіх її елементів, підтверджують, що викладені умови у відповідній мировій угоді відповідають їх волевиявленню і породжують настання бажаних наслідків, які відповідають їх дійсним інтересам.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 192, п. 7 ч. 1, ч. 3 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України, укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

У разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду із спору між тими самим сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Ураховуючи те, що подана на затвердження сторонами цієї справи мирова угода стосується прав і обов`язків сторін щодо предмета вказаного позову та за своїми умовами відповідає процесуальним приписам, суд дійшов висновку про затвердження мирової угоди у справі №924/909/26 в порядку ч. 4 ст. 192 Господарського процесуального кодексу України та відповідно закриття провадження у цій справі з підстав пункту 7 частини 1 статті 231 Господарського процесуального кодексу України.

Суд звертає увагу сторін, що повторне звернення до господарського суду зі спору між тими самими сторонами, про той же предмет і з тих же підстав не допускається.

Керуючись статтями 46, 192, 231, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

задовольнити спільну заяву ТОВ "Компанія Агрокор" та ТОВ "Айсолар" про затвердження мирової угоди у справі №924/909/26.

Затвердити мирову угоду у справі №924/909/26 такого змісту:

МИРОВА УГОДА

у справі №924/909/26, провадження в якій відкрито за позовом Товариства з обмеженою

відповідальністю «КОМПАНІЯ АГРОКОР», заявленим до Товариства з обмеженою

відповідальністю «АЙСОЛАР» про стягнення 148 837,50 грн. за договором підряду №108 на

будівництво сонячної електростанції від 19.03.2026 р.

м. Хмельницький 15 вересня 2026 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ АГРОКОР», іменоване надалі ТОВ КОМПАНІЯ АГРОКОР», в особі директора Мельничука Сергія Миколайовича, який діє на підставі статуту, з однієї сторони, і

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙСОЛАР», іменоване надалі ТОВ «АЙСОЛАР», в особі директора Германського Ігоря Юхимовича, який діє на підставі статуту, з іншої сторони, Іменовані разом де цього потребує контекст «Сторони», на основі взаємних поступок, керуючись приписами ст.192 Господарського процесуального кодексу України, уклали цю мирову угоду про наступне:

1. Між Сторонами виник спір щодо несвоєчасного виконання Відповідачем зобов`язань за договором підряду №108 на будівництво сонячної електростанції від 19.03.2026р. (надалі -«Договір») відповідно до умов п.8.4. якого ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОКОР» нараховано неустойку за період з 25.05.2026 року по 13.08.2026 року у розмірі 148 837,50 грн.

2. Сторони, керуючись принципами добросовісності, розумності та взаємних поступок, дійшли згоди щодо врегулювання спору у справі №924/909/26 на умовах, визначених цією мировою угодою, а саме:

2.1. ТОВ «АЙСОЛАР» зобов`язується сплатити на користь ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОКОР» грошові кошти у розмірі 32 954,00 грн. (тридцять дві тисячі дев`ятсот п`ятдесят чотири) гривні 00 коп. в якості часткової сплати нарахованої неустойки за Договором.

2.2. ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОКОР» погоджується прийняти вказану в п. 2.1. цієї Мирової угоди суму в якості повного та остаточного задоволення своїх позовних вимог щодо стягнення неустойки. Жодних зустрічних виплат з боку ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОКОР» на користь ТОВ «АЙСОЛАР» за цією Мировою угодою не здійснюється.

2.3. Зазначений у п. 2.1. цієї Мирової угоди розмір неустойки Сторони вважають остаточно ними погодженим й таким, що не підлягає перегляду.

2.4. ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОКОР» відмовляється від решти заявлених у справі №924/909/26 вимог щодо стягнення неустойки в сумі, яка перевищує суму, вказану в п. 2.1. цієї Мирової угоди.

2.5. ТОВ «АЙСОЛАР» відшкодовує у повному обсязі ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОКОР» судові витрати, пов`язані із розглядом справи №924/909/26, які становлять 28 328,00 (двадцять вісім тисяч триста двадцять вісім) гривень 00 коп., у тому числі витрати із сплати судового збору в розмірі 3 328,00 грн. (три тисячі триста двадцять вісім) гривень 00 коп. та витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 25 000,00 грн. (двадцять п`ять тисяч) гривень 00 коп.

2.6. Протягом 5 (п`яти) календарних днів після затвердження судом цієї Мирової угоди, ТОВ «АЙСОЛАР» зобов`язується перерахувати на банківський рахунок ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОКОР» загальну суму в розмірі 61 282,00 (шістдесят одна тисяча двісті вісімдесят дві) гривні 00 коп. (яка складається з неустойки в розмірі 32 954,00 грн. та відшкодування судових витрат у розмірі 28 328,00 грн). Перерахування коштів здійснюється за реквізитами: ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОКОР» (ЄДРПОУ 40404364), ІВАN: НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк».

2.7. Після повного виконання ТОВ «АЙСОЛАР» грошових зобов`язань, передбачених п. 2.6. цієї Мирової угоди, Сторони підтверджують відсутність одна до одної будь-яких вимог (претензій) щодо стягнення неустойки, 3% річних, інфляційних втрат, пов`язаних із порушенням будь-яких строків за Договором. Крім того, Сторони підтверджують, що не матимуть одна до одної жодних додаткових вимог щодо компенсації судових витрат, понесених у зв`язку з розглядом справи №924/909/26.

3. Сторони домовилися, що неналежне виконання будь-якої з умов цієї Мирової угоди є підставою для подання ухвали про затвердження мирової угоди для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

4. Сторони заявляють, що їм зрозуміло, що у разі визнання судом цієї угоди та її затвердження, провадження у господарській справі №924/909/26 закривається, що, відповідно, унеможливлює повторне звернення ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОКОР» до суду з аналогічним позовом. Наслідки укладання мирової угоди, зміст ст.192, ст.193 ГПК України Сторонам зрозумілі.

5. Сторони заявляють, що ні в процесі укладення цієї Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких інших осіб.

6. Сторони підтверджують, що вищевикладені умови відповідають їх волевиявленню і породжують настання бажаних наслідків, які відповідають їх дійсним інтересам.

7. Ця Мирова угода разом із спільною заявою про її затвердження направляється (подається) Сторонами до суду для її затвердження.

8. Ця Мирова угода набирає чинності з моменту її затвердження судом, діє до повного виконання зобов`язань, передбачених цією Мировою угодою, і є обов`язковою для її Сторін. У разі відмови суду у затвердженні тексту цієї Мирової угоди будь-які домовленості, які були досягнуті в переговорах та скріплені підписами під текстом цією Мирової угоди, втрачають свою силу.

9. Цю Мирову угоду складено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

ПІДПИСИ СТОРІН:

Відповідач: Позивач

Товариство з обмеженою відповідальністю Товариство з обмеженою відповідальністю

«АЙСОЛАР» "Компанія Агрокор"

Юридична адреса: 29000, м. Хмельницький, Юридична адреса: Україна, 31352,

вул. Лезнівська, буд. 17/1 Хмельницька обл., Хмельницький р-н, село

Поштова адреса: 29000, м. Хмельницький, Гвардійське, вул. Молодіжна, будинок 1

вул. Зарічанська, буд. 3/3 код ЄДРПОУ: 40404364

Код ЄДРПОУ: 43970230, р/р НОМЕР_1

ІПН 439702322257 в АТ «Райффайзен Банк»

р/р НОМЕР_2 ІПН №404043622187

банк Акціонерний банк "Південний"

Тел.: +38(067) 1804343

Ел. адреса: info@isolar.com.ua

Директор ____ Ігор Германський Директор ____ Сергій Мельничук

Стягувач: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Агрокор" (31352, Хмельницька область, Хмельницький район, с. Гвардійське, вул. Молодіжна, буд. 1, код 40404364).

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Айсолар" (29000, м. Хмельницький, вул. Лезнівська, буд. 17/1, код 43970230).

Ухвала набрала законної сили з моменту її підписання суддею, 22.09.2026, та дійсна для пред`явлення до 22.09.2029.

Ухвала може бути оскаржена протягом 10 днів до Північно-західного апеляційного господарського суду.

Суддя М.В. Музика

Віддрук. у 1 прим.: 1 - до справи, сторонам в ел. кабінети