Ухвала суду № 139437652, 02.09.2026, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

(вступна та резолютивна частини)

м. Київ

02.09.2026Справа № 910/7578/26

Господарський суд міста Києва у складі: головуючого - судді Лиськова М.О.,

при секретарі судового засідання Самошиній І.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали спільної заяви Підприємства з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства "Запорізький залізорудний комбінат" та Державного підприємства "Державний науково-дослідний, проектно-конструкторський і проектний інститут вугільної промисловості України про затвердження мирової угоди у справі №910/7578/26

за позовом Підприємства з іноземними інвестиціями у формі приватного

акціонерного товариства "Запорізький залізорудний комбінат"

проспект Соборний, буд. 158, офіс 210, м. Запоріжжя, 69005

код ЄДРПОУ 00191218

до Державного підприємства "Державний науково-дослідний, проектно-

конструкторський і проектний інститут вугільної промисловості України

"УКРНДІПРОЕКТ"

проспект Академіка Палладіна, буд. 46/2, м . Київ, 03142

код ЄДРПОУ 00174125

про стягнення 1 912 393, 66 грн.,

Керуючись ст. ст. 46, 130, 192, 231, 234 Господарського процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

1. Затвердити мирову угоду по справі №910/7578/26 укладену між Підприємства з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства "Запорізький залізорудний комбінат" та Державного підприємства "Державний науково-дослідний, проектно-конструкторський і проектний інститут вугільної промисловості України наступного змісту:

"МИРОВА УГОДА

У СПРАВІ № 910/7578/26

м. Запоріжжя "27" липня 2026 року

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ Ц ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» (ПРАТ «ЗЗРК», ЄДРПОУ 00191218), іменоване надалі - Позивач, в особі Голови Правління - Генерального директора Карнауха Андрія Вікторовича, який діє на підставі Статуту та заступника Голови Правління - Фінансового директора Варавки Василя Володимировича, який діє на підставі Положення про Правління, з однієї сторони, та Державне підприємство «Державний Інауково-дослідний, проектно-конструкторський і проектний інститут вугільної промисловості України «УкрНДІпроект» (ЄДРПОУ 00174125), іменоване надалі - Відповідач, в особі виконуючого обов`язки директора Дудки Леоніда Олексійовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (в подальшому разом іменовані - Сторони, а кожне окремо - Сторона), що є Сторонами у справі № 910/7578/26 за позовом ПрАТ «ЗЗРК» до ДП «ІНСТИТУТ «УКРНДІПРОЕКТ» про стягнення суми безпідставно набутого майна - грошових коштів у вигляді попередньої оплати у розмірі 999 061, 58 грн (дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч шістдесят одна гривня 58 копійок) з ПДВ, інфляційне збільшення у розмірі 250 149, 93 грн (двісті п`ятдесят тисяч сто сорок дев`ять гривень 93 копійки), 3% річних у розмірі 63 745, 20 грн (шістдесят три тисячі сімсот сорок п`ять гривень 20 копійок) та неустойки в розмірі 599 436, 95 грн (п`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч чотириста тридцять шість гривень 95 копійок), загальним розміром 1 912 393, 66 грн (один мільйон дев`ятсот дванадцять тисяч триста дев`яносто три гривні 66 копійок) шляхом перерахування на поточний рахунок Позивача НОМЕР_1 в АТ «ПУМБ», код банка 334851, керуючись ст. 192 Господарського процесуального кодексу України, уклали мирову угоду (далі - Мирова угода) на таких умовах:

1. Відповідач визнає заявлені позивачем у справі №910/7578/26 позовні вимоги про стягнення суми - грошових коштів у розмірі 999 061, 58 грн (дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч шістдесят одна гривня 58 копійок) грн з ПДВ.

2. Визнану суму - грошових коштів у розмірі 999 061, 58 грн (дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч шістдесят одна гривня 58 копійок) грн з ПДВ Відповідач зобов`язується сплатити у строк:

-до 15.08.2026 - 83 255 (вісімдесят три тисячі двісті п`ятдесят п`ять) гривень 15 коп.;

-до 15.09.2026 - 83 255 (вісімдесят три тисячі двісті п`ятдесят п`ять) гривень 13 коп.;

-до 15.10.2026 - 83 255 (вісімдесят три тисячі двісті п`ятдесят п`ять) гривень 13 коп.;

-до 15.11.2026 - 83 255 (вісімдесят три тисячі двісті п`ятдесят п`ять) гривень 13 коп.;

-до 15.12.2026 - 83 255 (вісімдесят три тисячі двісті п`ятдесят п`ять) гривень 13 коп.;

-до 15.01.2027 - 83 255 (вісімдесят три тисячі двісті п`ятдесят п`ять) гривень 13 коп.;

-до 15.02.2027 - 83 255 (вісімдесят три тисячі двісті п`ятдесят п`ять) гривень 13 коп.;

-до 15.03.2027 - 83 255 (вісімдесят три тисячі двісті п`ятдесят п`ять) гривень 13 коп.;

-до 15.04.2027 - 83 255 (вісімдесят три тисячі двісті п`ятдесят п`ять) гривень 13 коп.;

-до 15.05.2027 - 83 255 (вісімдесят три тисячі двісті п`ятдесят п`ять) гривень 13 коп.;

-до 15.06.2027 - 83 255 (вісімдесят три тисячі двісті п`ятдесят п`ять) гривень 13 коп.;

-до 15.07.2027 - 83 255 (вісімдесят три тисячі двісті п`ятдесят п`ять) гривень 13 коп.;

3. Зобов`язання Відповідача зі сплати:

- інфляційних втрат у розмірі 250 149, 93 грн (двісті п`ятдесят тисяч сто сорок дев`ять гривень 93 копійки);

- 3% річних у розмірі 63 745, 20 грн (шістдесят три тисячі сімсот сорок п`ять гривень 20 копійок);

- неустойки в розмірі 599 436, 95 грн (п`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч чотириста тридцять шість гривень 95 копійок),

а всього на суму 913 332, 08 грн. (дев`ятсот тринадцять тисяч триста тридцять дві гривні 08 копійок) припиняються внаслідок звільнення Позивачем (ПРАТ «ЗЗРК») Відповідача (Державне підприємство «Державний науково-дослідний, проектно-конструкторський і проектний інститут вугільної промисловості України «УкрНДІпроект») від його обов`язків (прощення боргу) відповідно до ст. 605 Цивільного кодексу України за умови дотримання відповідачем графіку погашення заборгованості відповідно до п. 2 даної Мирової угоди.

4. З дати затвердження цієї мирової угоди судом припиняються наступні зобов`язання Відповідача, які виникли внаслідок порушення останнім своїх зобов`язань за договором на виконання проектно-вишукувальних робіт (підряду) № 728/19-1 від 25.06.2019:

- по сплаті передбачених договором на виконання проектно-вишукувальних робіт (підряду) №728/19-1 від 25.06.2019 сум неустойки та пені, індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми;

- по сплаті сум збитків (в тому числі і тих витрат Позивача в складі збитків, яких на дату укладання цієї мирової угоди Позивачем не понесено, але які можуть бути понесені Позивачем внаслідок порушення Відповідачем своїх зобов`язань за договором на виконання проектно-вишукувальних робіт (підряду) № 728/19-1 від 25.06.2019, яке мало місце до моменту укладення цієї мирової угоди).

5. Сторони дійшли згоди про те, що витрати Позивача по справі, які складаються з оплати судового збору за подання позовної заяви у розмірі 22 948, 72 грн., покладаються на Відповідача, який зобов`язається відшкодувати зазначені витрати Позивачеві протягом 10 (десяти) календарних днів з дати затвердження мирової угоди судом, шляхом перерахування грошових коштів на банківських рахунок Позивача.

6. Сторони дійшли згоди про те, що витрати Позивача по справі, які складаються з витрат на оплату праці працівників юридичного відділу у розмірі 20 000,00 грн, покладаються на Відповідача, який зобов`язується відшкодувати зазначені витрати Позивачеві протягом 10 (десяти) календарних днів з дати затвердження мирової угоди судом, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Позивача.

7. Відповідач зобов`язується виплатити у повному обсязі грошові кошти, зазначені в пунктах 1, 2, 5, 6 Мирової угоди, шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунка Відповідача на поточний рахунок Позивача: НОМЕР_1 , в АТ «ПУМБ», м. Київ, МФО 334851.

8. Зобов`язання Відповідача із сплати заборгованості та відшкодування судового збору вважаються виконаними за умови надходження на рахунки Позивача грошових коштів у строки та сумі, що встановлені відповідно до пунктів 1, 2, 5, 6 Мирової угоди.

9. Відповідач має право на дострокову сплату грошових коштів, визначених пунктами 1, 2, 5, 6 Мирової угоди.

10. У випадку повного або часткового нездійснення платежів згідно із пунктами 1, 2, 5, 6 Мирової угоди, ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути звернута Позивачем для її примусового виконання.

11. У випадку порушення термінів оплати платежів згідно із пунктами 1, 2, 4, 5 Мирової угоди понад 15 календарних днів, Відповідач зобов`язаний протягом 7 календарних днів сплатити Позивачу інфляційне збільшення у розмірі 250 149, 93 грн (двісті п`ятдесят тисяч сто сорок дев`ять гривень 93 копійки), 3% річних у розмірі 63 745, 20 грн (шістдесят три тисячі сімсот сорок п`ять гривень 20 копійок) та неустойки в розмірі 599 436, 95 грн (п`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч чотириста тридцять шість гривень 95 копійок), загальна сума яких складає 913 332, 08 грн. (дев`ятсот тринадцять тисяч триста тридцять дві гривні 08 копійок).

12. Сторони заявляють, що у випадку належного виконання цієї мирової угоди не матимуть жодних майнових претензій одна до одної з приводу заборгованості, погашення якої є предметом цієї мирової угоди.

13. Позивач і Відповідач заявляють, що ні в процесі укладення цієї мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осію, в тому числі Держави.

14. Мирова угода вважається укладеною з дати її підписання Сторонами, набирає чинності з дати набуття законної сили ухвали Господарського суду міста Києва про її затвердження та діє до її повного та належного виконання Сторонами.

15. Сторони визнають, що ухвала Господарського суду міста Києва про затвердження цієї Мирової Угоди відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» має силу виконавчого документа та може бути пред`явлена Позивачем до Державної виконавчої служби (приватного виконавця) для примусового виконання для стягнення прострочених до оплати сум, включаючи штрафні санкції, інфляційні та 3% річних, передбачених п. 11 даної Мирової угоди, в якому

· Стягувач - ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ Ц ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 00191218; 69005, місто Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 158, офіс 210), а

· Боржник - Державне підприємство «Державний Інауково-дослідний, проектно-конструкторський і проектний інститут вугільної промисловості України «УкрНДІпроект» (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 00174125; 03142, місто Київ, проспект Академіка Палладіна, будинок 46/2).

15. Сторони підтверджують:

- що всі викладені умови цієї Мирової угоди відповідають їх реальному волевиявленню та інтересам і породжують настання наслідків, зазначених у тексті цієї Мирової угоди. Наслідки затвердження цієї Мирової угоди, передбачені ст. 231 Господарського процесуального кодексу України, Сторонам відомі;

- що ні в процесі укладення цієї Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб;

- що представники Сторін, що підписали цю Мирову угоду, уповноважені на її підписання/укладання.

15. Мирова угода складена українською мовою у трьох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін, третій для подання до Господарського суду міста Києва у справі № 910/7578/26, і набуває чинності з дати набрання законної сили ухвали Господарського суду міста Києва про її затвердження.

16. Реквізити сторін:

ПОЗИВАЧ: ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»ВІДПОВІДАЧ: Державне підприємство «Державний Інауково-дослідний, проектно-конструкторський і проектний інститут вугільної промисловості України «УкрНДІпроект»Україна, 69005, місто Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 158, офіс 210 IBAN: НОМЕР_1 «ПУМБ», м. Київ, МФО 334851, ЄДРПОУ 00191218, ІПН 001912108034ЄДРПОУ 00174125 Україна, 03142, місто Київ, проспект Академіка Палладіна, будинок 46/2 IBAN: НОМЕР_2 В ФГУ по АТ ОЩАД м. Київ, МФО 322669, ЄДРПОУ 00174125, ІПН 001741226579 Голова Правління - Генеральний директор _____Андрій КАРНАУХ _.2026 Заступник Голови Правління - Фінансовий директор _____Василь ВАРАВКА _.2026 В.о. Директора ______Леонід. ДУДКА

2. Провадження у справі № 910/7578/26 за позовом Підприємства з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства "Запорізький залізорудний комбінат" до Державного підприємства "Державний науково-дослідний, проектно-конструкторський і проектний інститут вугільної промисловості України про стягнення 1 912 393, 66 грн. закрити на підставі п.7 ч.1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України.

3. Ухвала набирає законної сили 02.09.2026 та відповідно до положень Закону України "Про виконавче провадження" є виконавчим документом зі строком пред`явлення до виконання до 02.09.2029.

4. Стягувачем за даною ухвалою є:

Підприємство з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства «Запорізький залізорудний комбінат» (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 00191218; 69005, місто Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 158, офіс 210)

5. Боржником за даною ухвалою є:

Державне підприємство «Державний Інауково-дослідний, проектно-конструкторський і проектний інститут вугільної промисловості України «УкрНДІпроект» (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 00174125; 03142, місто Київ, проспект Академіка Палладіна, будинок 46/2).

Ухвала набирає законної сили 02.09.2026 та може бути оскаржена в порядку та строк, передбачені статтями 254 - 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя М.О. Лиськов