Ухвала суду № 134576920, 03.03.2026, Господарський суд Волинської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

пр. Волі, 54а, м. Луцьк, 43010, тел./факс 72-41-10

E-mail: inbox@vl.arbitr.gov.ua Код ЄДРПОУ 03499885

УХВАЛА

03 березня 2026 року Справа № 903/80/26 Суддя Господарського суду Волинської області Вороняк А. С., за участі секретаря судового засідання Коритан Л.Ю., розглянувши справу

за позовом: Військової частини НОМЕР_1

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «ВРБУД»

про стягнення 495737,82 грн,

за участю представників-учасників справи:

від позивача: Сєргєєва Галина Олегівна, витяг із наказу (поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів);

від відповідача: н/з.

Права та обов`язки учаснику судового процесу роз`яснені відповідно до ст.ст. 42, 46 ГПК України.

Відводу складу суду не заявлено.

Запис розгляду судової справи здійснюється за допомогою технічних засобів, а саме: підсистеми відеоконференцзв`язку ЄСІТС.

установив:

30.01.2026 через систему «Електронний суд» Військова частина НОМЕР_1 звернулася до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «ВРБУД» у якому просить суд стягнути 495737,82 грн, з них 281530,12 грн пені за порушення строків завершення будівництва та 214207,70 грн штрафу за порушення строків завершення будівництва.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на порушення відповідачем пунктів 1.4, 3.1, 3.2, 8.4 договору підряду від 17.03.2025 №23/4Д на виконання будівельних робіт по об`єкту «Нове будівництво фортифікаційних споруд опорного пункту №422» та зазначає, що у строки встановлені договором до виконання робіт 2 етапу (будівельних робіт) останній не приступив, про хід виконання робіт не проінформував та станом на кінцеві терміни робіт за договором будівельні роботи по об`єкту не завершив. Крім того, вважають, що договір підряду від 17.03.2025 №23/4Д є розірваним в оносторонньому порядку з 03.08.2025.

Ухвалою суду від 03.02.2026 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі; постановлено справу розглядати за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 03.03.2026.

24.02.2026 через систему Електронний суд надійшла заява від представника Військової частини НОМЕР_1 про проведення усіх судових засідань в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду в системі відеоконференцзв`язку ВКЗ.

Ухвалою суду від 02.03.2026 заяву представника Військової частини НОМЕР_1 про проведення судових засідань у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів в системі відеоконференцзв`язку ВКЗ задоволено. Постановлено подальші судові засідання за участю представника Військової частини НОМЕР_1 - Сєргеєвої Галини Олегівни по справі проводити в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів в системі відеоконференцзв`язку ВКЗ.

У судове засідання 03.03.2026 відповідач не прибув, хоча належно повідомлений про час та місце розгляду справи, що підтверджується довідкою про доставку електронного листа (ухвала суду від 03.02.2026 доставлена до електронного кабінету відповідача 03.02.2026, проте вважається врученою 04.02.2026).

У судовому засіданні 03.03.2026 представник позивача вказала, що не заперечує проти закриття підготовчого провадження та призначення справи до розгляду по суті.

Відповідно до ст. 195 ГПК України суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку.

Суд, на виконання вимог ст. 195 ГПК України, враховуючи строки розгляду справи, постановив на місці закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 31.03.2026.

Згідно із ч. 2 ст. 120 ГПК України, суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов`язковою.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 120, 195, 234 ГПК України, господарський суд,-

постановив:

повідомити сторони про те, що розгляд справи по суті відбудеться 31 березня 2026 року об 11:30 год. в приміщенні Господарського суду Волинської області за адресою: пр-т Волі,54а, м. Луцьк, в залі судових засідань № 208 та в режимі відеоконференції з представником Військової частини НОМЕР_1 - Сєргеєвою Галиною Олегівною.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://vl.arbitr.gov.ua.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню.

Ухвала підписана 04.03.2026.

Суддя А. С. Вороняк