Ухвала суду № 129992906, 03.09.2025, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

03.09.2025Справа № 910/8334/25За позовом Акціонерного товариства «Укртранснафта»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІТОС»

про стягнення 971 956,88 грн

Суддя Карабань Я.А.

Секретар судових засідань Севериненко К.Р.

представники учасників справи:

від позивача: Шолок В.М. (в режимі відеоконференції);

від відповідача: не з`явився;

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Акціонерне товариство «Укртранснафта» (надалі - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІТОС» (надалі-відповідач) про стягнення суми грошових коштів у розмірі 971 956,88 грн, з яких: 136 871,72 грн пеня, 130 135,83 грн штраф за прострочення виконання зобов`язання понад 30 календарних днів та 704 949,33 грн штраф за порушення зобов`язання щодо якості робіт.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем своїх обов`язків за договором №22/436 на надання послуг з поточного ремонту об`єкта з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника (з авансом проти надання банківської гарантії повернення авансового платежу) від 19.07.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.07.2025 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження в справі №910/8334/25, визнано справу малозначною та розгляд постановлено здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін (без проведення судового засідання).

21.07.2025 від представника відповідача надійшла заява про вступ у справу як представника.

Також, 21.07.2025 від відповідача надійшов відзив на позовну заяву, в якому просить відмовити в задоволенні позову посилаючись на те, що відповідно до умов договору №22/436 на надання послуг з поточного ремонту об`єкта з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника від 19.07.2022 датою початку виконання робіт вважається дата зазначена позивачем у письмовій заявці про готовність до виконання робіт. Між тим, відповідач не отримував від позивача вказану заявку, а тому вважає, що 28.07.2022 не є датою початку відліку строку виконання робіт, а отже і 04.01.2023 не є крайнім строком виконання відповідачем робіт за вказаним вище договором. Вважає, що фактичною датою початку виконання робіт є дата підписання позивачем акту допуску, оскільки лише після підписання останнього позивачем, відповідач зміг приступити до виконання робіт. Що стосується робіт, перелік яких наведений в дефектному акті, то вони не могли бути проведені відповідачем до 04.01.2023, оскільки під час виконання робіт було виявлено роботи, які неможливо було визначити при попередньому огляді та складанні дефектного акту, а тому виникла необхідність в додаткових роботах, які були погоджені із позивачем, та проведення яких вплинув на строк виконання основних робіт за договором.

Крім того, 21.07.2025 року від відповідача надійшло клопотання про призначення у справі судової будівельно-технічної експертизи з посиланням не те, що зазначені в акті виявлених прихованих недоліків недоліки, якщо вони мали місце бути, виникли не з вини відповідача, а виконані відповідачем будівельні роботи за якістю відповідали вимогам договору, будівельним нормам та стандартам України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.07.2025 розгляд справи №910/8334/25 постановлено здійснювати у порядку загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 03.09.2025.

28.07.2025 від представника позивача надійшла відповідь на відзив

05.08.2025 від представника позивача, на виконання вимог ухвали суду, надійшла виписка банку про рух коштів.

07.08.2025 від представника позивача надійшли заперечення на клопотання про призначення експертизи.

07.08.2025 від представника позивача надійшла заява про участь у підготовчому судовому засіданні призначеному на 03.09.2025 в режимі відеоконференції, з використанням власних технічних засобів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.09.2025 задоволено заяву представника позивача адвоката Шолок В.М. про участь про участь у підготовчому засіданні призначеному на 03.09.2023 у режимі відеоконференції, з використанням власних технічних засобів.

У підготовче засідання 03.09.2025 з`явилась представник позивача, представник відповідача в засідання не з`явився, про дату, час та місце проведення засідання повідомлявся належним чином. Суд протокольною ухвалою в порядку ст.74 ГПК України витребував у позивача та відповідача докази.

Відповідно до ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу, зокрема, в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Керуючись статтями 74, 182, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Відкласти підготовче засідання в справі № 910/8334/25 на 07.10.25 о 11:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 21 .

2. Викликати у підготовче засідання учасників справи та їх представників. У відповідності до ст. 60 ГПК України надати документи, що підтверджують повноваження представників учасників справи.

3. У порядку ст.74 ГПК України витребувати у позивача та відповідача:

- належним чином завірені копії всієї переписки між позивачем та відповідачем з приводу виконання сторонами умов п.4.3, 4.4 договору поставки №22/436/ від 19.07.2022;

- належним чином завірену копію графіку виконаних робіт з погодженням дат за договором №22/436 від 19.07.2022;

- письмові пояснення стосовного того коли саме були закінчені роботи за договором №22/436 від 19.07.2022.

Встановити строк для документів та/або пояснень до 26.09.2025.

4. У порядку ст.74 ГПК України витребувати у позивача:

- належним чином завірені копії доказів направлення листа про початок робіт №22-02/5/3985-22 від 28.07.2022;

- належним чином завірені копії доказів письмового повідомлення відповідача про час та місце зустрічі для складання акта виявлених прихованих недоліків від 22.04.2024 відповідно до п. 4.3. договору №22/436 від 19.07.2022.

Встановити строк для документів та/або пояснень до 26.09.2025.

5. У порядку ст.74 ГПК України витребувати у відповідача:

- належним чином завірені копії всієї переписки між позивачем та відповідачем з приводу виконання відповідачем умов п.7.1.7 договору поставки №22/436/ від 19.07.2022.

Встановити строк для документів та/або пояснень до 26.09.2025.

6. Попередити, що при ухиленні від виконання вимог суду можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

7. Попередити позивача про те, що у разі ненадання господарському суду без поважних причин документів або нез`явлення його представника в підготовче чи в судове засідання, позов відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 226 ГПК України може бути залишений без розгляду.

8. Усі заяви, клопотання, заперечення подати до суду у строк до закінчення підготовчого провадження з дотриманням вимог до форми та змісту заяв з процесуальних питань, встановлених ст. 170 Господарського процесуального кодексу України. Звернути увагу сторін на положення статей 74, 80, 81 Господарського процесуального кодексу України щодо порядку подання доказів, наслідків неподання їх та доказів їх направлення іншим учасникам справи, а також щодо порядку витребування доказів.

9. Звернути увагу на те, що копії письмових доказів, які подаються, повинні бути оформлені у відповідності до вимог ч. 4 ст. 91 Господарського процесуального кодексу України.

10. Повідомити, що інформація по справі, що розглядається, доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/ та на інформаційному сайті за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/.

11. Ухвала набирає законної сили після її підписання та оскарженню не підлягає.

Повна ухвала складена та підписана 05.09.2025.

СуддяЯ.А.Карабань