Ухвала суду № 129278699, 04.08.2025, Господарський суд Дніпропетровської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

04.08.2025 м. ДніпроСправа № 904/4039/25

за позовом Військової частини НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2

до Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП", 49057, м.Дніпро, вул.Соледарська, буд.18, код ЄДРПОУ 44803120

про стягнення заборгованості за договорами підряду

Суддя Перова О.В.

Без участі представників сторін

ВСТАНОВИВ:

Військова частина НОМЕР_1 звернулася до Господарського суду Дніпропетровської області із позовною заявою про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП" неустойки за договорами підряду на будівництво фортифікаційних споруд на загальну суму 961 509,53грн, у тому числі:

- пеню за порушення терміну початку виконання робіт 2-го етапу у сумі 137534,83грн; пеню за порушення строків завершення будівництва 2 у сумі 50828,09 грн за договором від 08.04.2025 № 336/4Д;

- пеню за порушення терміну початку виконання робіт 2-го етапу у сумі 139437,57 грн.; пеню за порушення строків завершення будівництва у сумі 51531,28 грн за договором від 08.04.2025 № 343/4Д;

- пеню за порушення терміну початку виконання робіт 2 го етапу у сумі 139437,57грн.; пеню за порушення строків завершення будівництва у сумі 51531,28грн, за договором від 08.04.2025 № 342/4Д;

- пеню за порушення терміну початку виконання робіт 2 го етапу у сумі 139437,57 грн.; пеню за порушення строків завершення будівництва у сумі 51531,28 грн за договором від 08.04.2025 №341/4Д;

- пеню за порушення терміну початку виконання робіт 2 го етапу у сумі 146207,03грн.; пеню за порушення строків завершення будівництва у сумі 54033,03грн за договором від 08.04.2025 № 339/4Д;

- стягнути судовий збір у розмірі 11 538,11грн.

Також позивач просить суд судові витрати покласти на відповідача.

Відповідно до Протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 24.07.2025 справу № 904/4039/24 передано на розгляд судді Перовій О.В.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.07.2025 позовну заяву Військової частини НОМЕР_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП" про стягнення заборгованості за договорами підряду повернуто без розгляду.

29.07.2025 від Військової частини НОМЕР_1 надійшла заява про повернення судового збору у розмірі 11 538,11грн, сплаченого за подання позовної заяви.

Правові засади справляння судового збору, платників, об`єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору визначаються Законом України "Про судовий збір".

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 7 Закону України "Про судовий збір" сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі повернення заяви або скарги.

Під час подання позовної заяви Військовою частиною НОМЕР_1 сплачений судовий збір у розмірі 11 538,11грн згідно платіжної інструкції № 117 від 15 липня 2025 року.

Зарахування судового збору у розмірі 11 538,11грн до спеціального фонду державного бюджету України підтверджено випискою.

З огляду на викладене заява Військової частини НОМЕР_1 про повернення судового збору сплаченого за платіжною інструкцією № 117 від 15 липня 2025 року у розмірі 11 538,11грн на користь Військової частини НОМЕР_1 з Державного бюджету України підлягає задоволенню.

Водночас суд звертає увагу, що 07.01.2025 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 26.11.2024 № 606 "Про внесення змін до Порядку повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів" (далі - Порядок), яким змінений механізм повернення судового збору у випадках, визначених статтею 7 Закону України "Про судовий збір".

Згідно з новим порядком органи Казначейства здійснюють повернення судового збору в усіх випадках виключно на підставі електронного подання, сформованого або Державною судовою адміністрацією України, або її територіальним управлінням, або відповідним судом.

Форма заяви про повернення судового збору розміщена на вебсайті судової влади України та доступна за посиланням: https://court.gov.ua/storage/portal/sud5005/ %D0%97%D0%90%D0%AF%D0%92%D0%90.doc.

З огляду на викладене, для здійснення повернення судового збору з Державного бюджету України заявнику необхідно подати до суду заяву встановленої форми з відповідними реквізитами.

Керуючись статтями 123, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, статтею 7 Закону України "Про судовий збір", господарський суд

УХВАЛИВ:

Повернути Військовій частині НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із Державного бюджету України судовий збір у розмірі 11 538,11грн (одинадцять тисяч п`ятсот тридцять вісім гривень 11 копійок), перерахованого платіжною інструкцією № 117 від 15 липня 2025 року.

Ухвала набирає законної сили 04.08.2025 та не підлягає оскарженню.

Суддя О.В. Перова