Ухвала суду № 125980865, 14.03.2025, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

14.03.2025Справа № 910/2807/25

Суддя Сівакова В.В., розглянувши позовну заяву Державної установи «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України» (вул. Довнар-Запольського, 8, м. Київ, 04116)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовбудінвест ЛТД» (вул. Василя Стуса, 45, м. Краматорськ, Донецька обл., 84301)

про стягнення 150.563,70 грн

ВСТАНОВИВ:

07.03.2025 до Господарського суду міста Києва через підсистему ЄСІТС «Електронний суд» надійшла позовна заява Державної установи «Центр обслуговування підрозділів міністерства внутрішніх справ України» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовбудінвест ЛТД» про стягнення 150.563,70 грн.

Свої вимоги позивач обґрунтовує тим, що за результатами відкритих торгів (оголошення № UA-2024-01-31-011231-а) між сторонами укладено державний контракт (договір) № 224 від 29.02.2024 на виконання будівельних робіт за завданням замовника по об`єкту: «Капітальний ремонт підвального приміщення для пристосування як захисної споруди цивільного захисту за адресою: м. Київ, вул. Сергія Берегового, 3». Згідно з п. 7.2. договору строки виконання робіт встановлені сторонами у графіку виконання робіт, але мають бути виконані не пізніше 15.10.2024. Додатковою угодою № 2 від 15.10.2024 збільшено строк виконання робіт, які мають бути виконані не пізніше 14.11.2024. Додатковою угодою № 3 від 12.11.2024 договірну ціну зменшено та встановлено її в розмірі 9.577.619,03 грн. Додатковою угодою № 4 від 06.12.2024 договірну ціну зменшено та встановлено її в розмірі 9.008.482,88 грн. Станом на 15.11.2024 відповідачем не виконано роботи на суму 6.447.011,46 грн. 26.11.2024 відповідачем було виконано частину робіт на суму 1.527.568,75 грн, що підтверджується актами приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в №№ 7, 7-1, 8 та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2024 року. У повному обсязі роботи були виконані лише 13.12.2024, що підтверджується актами приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в №№ 9, 9-1, 10 та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2024 року на загальну суму 4.350.306,56 грн. Отже, відповідачем були порушенні строки виконання робіт на 28 днів у період з 15.11.2024 по 12.12.2024. Позивачем 30.12.2024 на адресу відповідача було направлено претензію № 3531/30-2024 про сплату пені, на яку отримано відповідь № 12 від 28.01.2025 з відмовою у задоволенні вимоги. Враховуючи несвоєчасне виконання відповідачем зобов`язань за договором, позивач звернувся до суду про стягнення з відповідача 150.563.70 грн пені.

З огляду на ціну позову та незначну складність справи, справа є малозначною, тому спір підлягає вирішенню в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи.

Керуючись ч. 5 ст. 12, ч. 2 ст. 169, ст. 176, ч. 1 ст. 247, ч. 5 ст. 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження у справі та прийняти позовну заяву до розгляду.

2. Розгляд справи здійснювати в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи.

3. Встановити відповідачу строк у п`ятнадцять днів з дня вручення даної ухвали для подачі відзиву на позов з урахуванням вимог ст. 165 Господарського процесуального кодексу України з доданням доказів, що підтверджують обставини викладені в ньому, та доказів направлення цих документів позивачу.

4. Повідомити сторони, що у разі надходження до суду відзиву відповідача на позовну заяву позивач має право подати до суду відповідь на відзив, а відповідач в свою чергу має право подати заперечення на відповідь на відзив позивача у строк до 18.04.2025.

5. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України).

6. Попередити учасників судової справи, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

7. Заяви, клопотання, відзив, відповідь на відзив і заперечення на відповідь подавати тільки в письмовій формі.

8. Попередити учасників судової справи, що письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії (належної якості).

9. Учасникам судової справи подати витребувані судом документи через відділ діловодства Господарського суду міста Києва або через підсистему ЄСІТС «Електронний суд».

10. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua.

Суддя В.В. Сівакова