Ухвала суду № 125600231, 05.03.2025, Господарський суд Донецької області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,

гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ: 03499901, UA368999980313151206083020649

_________________

У Х В А Л А

05.03.2025 № 905/1601/24

Господарський суд Донецької області у складі :

судді Лободи Т.О.

при секретарі судового засідання Мухіній А.С.,

розглянувши матеріали справи

за позовом Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Донецькій області, м. Краматорськ Донецької області, код 25946285,

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Атера Девелопмент", м. Ужгород, код 42612894,

про стягнення 2 865 523,01 грн,

за участю представників сторін: не з`явились

ВСТАНОВИВ:

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Донецькій області звернулась до Господарського суду Донецької області із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Атера Девелопмент" про стягнення заборгованості за Договором №ФСД-16 від 06.03.2024 в загальній сумі 2 865 523,01 грн, з якої 1 398 334,04 грн сума основного боргу, 139 833,40 грн штраф за не підтвердження цільового використання, 53 077,06 грн штраф за прострочення більше 30 днів, 903 087,11 грн пеня за прострочення строків виконання робіт та 371 191,40 грн пеня за порушення строків повернення суми попередньої оплати.

Господарський суд Донецької області ухвалою від 23.12.2024 прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі № 905/1601/24; справу вирішив розглядати за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначив на 21.01.2025 о 10:30 год.

Господарський суд Донецької області ухвалою від 21.01.2025, яка занесена до протоколу судового засідання, оголосив перерву в підготовчому засіданні до 05.02.2025 о 12:30 год.

03.02.2025 позивач надав додаткові документи для долучення до матеріалів справи, які прийняті судом до розгляду.

Господарський суд Донецької області ухвалою від 05.02.2025, яка занесена до протоколу судового засідання, продовжив строк підготовчого провадження на 30 днів та оголосив перерву в підготовчому засіданні до 19.02.2025 о 10:00 год.

Господарський суд Донецької області ухвалою від 19.02.2025, яка занесена до протоколу судового засідання, оголосив перерву в підготовчому засіданні до 05.03.2025 о 10:00 год.

Позивач у судове засідання не з`явився, 05.03.2025 через систему "Електронний суд" позивач подав клопотання, в якому просить провести судове засідання у справі № 905/1601/24, розгляд якого призначений на 10:00 год без участі представника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Донецькій області.

Відповідач у судове засідання не з`явився, через систему "Електронний суд" 04.03.2024 надав до суду клопотання, в якому просить суд позовну заяву в даній справі про стягнення з відповідача заборгованості передати до Господарського суду Закарпатської області, в провадженні якого перебуває справа № 907/1086/24 про банкрутство щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Атера Девелопмент".

Розглянувши матеріали справи, суд дійшов висновку про необхідність передачі справи за підсудністю, виходячи з наступного.

Відповідно до частин 1, 2 ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство (неплатоспроможність), у межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про відшкодування шкоди та/або збитків, завданих боржнику; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника, у тому числі спори про визначення та сплату (стягнення) грошових зобов`язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України.

Матеріали справи, в якій стороною є боржник, щодо спорів, зазначених у частині другій цієї статті, провадження в якій відкрито до або після відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), за ініціативою учасника справи або суду невідкладно, але не пізніше п`яти робочих днів, надсилаються до господарського суду, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство (неплатоспроможність), який розглядає спір по суті в межах цієї справи (ч. 3 ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства).

Представнику позивача було відомо про наявність справи № 907/1086/24 про банкрутство ТОВ "Будівельна компанія "Атера Девелопмент", про що він повідомив у підготовчому засіданні 05.02.2025.

Як повідомив відповідач у поданому до суду клопотанні, Господарський суд Закарпатської області ухвалою від 20.02.2025 у справі № 907/1086/24 відкрив провадження у справі про банкрутство ТОВ "Будівельна компанія "Атера Девелопмент". Відповідач додав до свого клопотання копію ухвали (вступної та резолютивної частин) Господарського суд Закарпатської області від 20.02.2025 у справі № 907/1086/24.

Відповідно до частини 2 статті 2 Закону України "Про доступ до судових рішень" усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання.

Судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України (ч. 1 ст. 4 Закону України "Про доступ до судових рішень").

Повну ухвалу Господарського суду Закарпатської області від 20.02.2025 у справі № 907/1086/24 розміщено в Єдиному державному реєстрі судових рішень України, відомості якого є офіційними та загальнодоступними.

З Єдиного державного реєстру судових рішень суд встановив, що Господарський суд Закарпатської області ухвалою від 20.02.2025 відкрив провадження у справі № 907/1086/24 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Атера Девелопмент", ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника, ввів процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Атера Девелопмент".

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 31 ГПК України суд передає справу на розгляд іншому суду, якщо справа належить до територіальної юрисдикції (підсудності) іншого суду.

Враховуючи вищевикладене, з огляду на те, що провадження у справі № 905/1601/24 з майновими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Атера Девелопмент" відкрито 23.12.2024, тобто до відкриття провадження у справі № 907/1086/24 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Атера Девелопмент", та станом на теперішній час спір про стягнення коштів не вирішений по суті, на підставі ч. 3 ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства та відповідно до ст. 31 ГПК України суд дійшов висновку про передачу матеріалів справи № 905/1601/24 Господарському суду Закарпатської області для розгляду в межах справи про банкрутство № 907/1086/24

Керуючись статтею 7 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 31, 233 - 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Матеріали справи № 905/1601/24 за позовом Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Донецькій області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Атера Девелопмент" про стягнення 2 865 523,01 грн передати за підсудністю до Господарського суду Закарпатської області для розгляду в межах справи № 907/1086/24 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Атера Девелопмент".

Ухвала набирає законної сили 05.03.2025 та може бути оскаржена до Східного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дати складення повного тексту ухвали.

Повний текст ухвали складено та підписано 05.03.2025.

Суддя Т. О. Лобода