Ухвала суду № 125260168, 13.02.2025, Господарський суд Закарпатської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Коцюбинського, 2А, м. Ужгород, 88605, e-mail: inbox@zk.arbitr.gov.ua, вебадреса: http://zk.arbitr.gov.ua

____________________________

УХВАЛА

"13" лютого 2025 р. м. УжгородСправа № 907/1047/24

Суддя Господарського суду Закарпатської області Лучко Р.М.,

за участю секретаря судового засідання Шикітки О.В.

Розглянув матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Техно-Буд-Центр», м. Тернопіль

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «ШБУ-77», м. Бровари Київської області

про стягнення 1 514 033,99 грн

та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ШБУ-77», м. Бровари Київської області

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Техно-Буд-Центр», м. Тернопіль

про стягнення 97 009,60 грн

За участю представників:

позивача за первісним позовом (відповідача за зустрічним позовом) не з`явився;

відповідача за первісним позовом (позивача за зустрічним позовом) не з`явився;

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Техно-Буд-Центр» звернулося до Господарського суду Закарпатської області з позовною заявою про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «ШБУ-77» 597 502,03 грн боргу, 643 657,36 грн пені, 263 985,73 грн інфляційних втрат та 8888,87 грн 3% річних, посилаючись на неналежне виконання відповідачем зобов`язання з оплати вартості виконаних робіт за Договорами Субпідряду №ШБУ-3009/20 від 30 вересня 2020 року та №07/12-2021/М від 07 грудня 2021 року.

Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи №907/1047/24 визначено головуючого суддю Лучка Р.М., що підтверджується протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 10 грудня 2024 року.

Ухвалою Господарського суду Закарпатської області від 16 грудня 2024 року суд прийняв позовну заяву до розгляду, відкрив провадження у справі, постановив розглянути спір за правилами загального позовного провадження, встановив учасникам справи процесуальні строки для подання заяв по суті спору та призначив підготовче засідання на 23 січня 2025 року.

Разом з тим 01.01.2025 через систему «Електронний суд» від Товариства з обмеженою відповідальністю «ШБУ-77» надійшла зустрічна позовна заява від 31.12.2024 за змістом якої позивач за зустрічним позовом просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Техно-Буд-Центр» 81 398,86 грн пені та 15 610,74 грн штрафу за порушення строків надання послуг за договором субпідряду №ШБУ-3009/20 від 30 вересня 2020 року.

Також 01.01.2025 від відповідача через систему «Електронний суд» надійшов відзив на позовну заяву від 31.12.2024 року.

06 січня 2025 року через систему «Електронний суд» від позивача надійшла відповідь на відзив від 06.01.2025 року.

Ухвалою Господарського суду від 13 січня 2025 року зустрічну позовну заяву залишено без руху та встановлено позивачу десятиденний строк для усунення виявлених судом недоліків зустрічної позовної заяви.

14 січня 2025 року через систему «Електронний суд» від відповідача до суду надійшла заява/заперечення на відповідь на відзив на позовну заяву від 13.01.2025 року.

У підготовчому засіданні 23 січня 2025 року, за участю представників позивача та відповідача, судом оголошено перерву до 13 лютого 2025 року.

Зважаючи на усунення позивачем за зустрічним позовом недоліків зустрічної позовної заяву в установленому порядку та строк, суд ухвалою від 28 січня 2025 року прийняв зустрічну позовну заяву від 31.12.2024 (вх. №02.3.1-05/1/25 від 01.01.2025) Товариства з обмеженою відповідальністю «ШБУ-77» про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Техно-Буд-Центр» 81 398,86 грн пені та 15 610,74 грн штрафу за порушення строків надання послуг за договором субпідряду №ШБУ-3009/20 від 30 вересня 2020 року до спільного розгляду з первісним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Техно-Буд-Центр» про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «ШБУ-77» 597 502,03 грн боргу, 643 657,36 грн пені, 263 985,73 грн інфляційних втрат та 8888,87 грн 3% річних, посилаючись на неналежне виконання відповідачем зобов`язання з оплати вартості виконаних робіт за Договорами Субпідряду №ШБУ-3009/20 від 30 вересня 2020 року та №07/12-2021/М від 07 грудня 2021 року та об`єднав вимоги за зустрічним позовом в одне провадження з первісним позовом у справі № 907/1047/24. Крім того вказаною ухвалою суд встановив сторонам процесуальні строки для подання заяв по суті зустрічного позову.

13 лютого 2025 року через систему «Електронний суд» від позивача за первісним позовом надійшла заява про відкладення розгляду даної справи у зв`язку з участю адвоката в розгляді іншої справи.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 183 ГПК України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу.

Так приписами п. 2 ч. 2 ст. 202 ГПК України визначено, що суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з підстав першої неявки в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними.

З огляду на наведене, зважаючи на клопотання представника позивача за первісним позовом щодо відкладення підготовчого засідання, з метою правильного і об`єктивного розгляду справи та надання сторонам, передбаченого ст. ст. 42, 46 ГПК України, рівного права на захист своїх прав та охоронюваних законом інтересів, підготовче засідання підлягає відкладенню.

Водночас ч. 3 ст. 177 ГПК України визначено, що підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Так, з огляду на закінчення строку підготовчого провадження, передбаченого ч. 3 ст. 177 ГПК України, у цій справі 14.02.2025, суд, з метою належного виконання завдань підготовчого провадження продовжує строк підготовчого провадження на тридцять календарних днів до 16.03.2025.

Керуючись ст. ст. 42, 120, 177, 182, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Продовжити строк підготовчого провадження у справі № 907/1047/24 на тридцять календарних днів.

2. Відкласти підготовче засідання у справі на 06 березня 2025 р. на 10:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Закарпатської області за адресую: м. Ужгород, вул. Коцюбинського, 2а, зал судових засідань №2 за участю адвоката Сталенного Юрія Михайловича в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою підсистеми відеоконференцзв`язку ЄСІТС (https://vkz.court.gov.ua/site/login).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається http://court.gov.ua/fair/sud5008/ або http://www.reyestr.court.gov.ua.

Суддя Р.М. Лучко