Ухвала суду № 124557052, 21.01.2025, Господарський суд Донецької області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,

гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ: 03499901, UA368999980313151206083020649

_________________

У Х В А Л А

21.01.2025 Справа № 905/1600/24

Господарський суд Донецької області у складі судді Лейби М.О., за участі секретаря судового засідання Левкович Ю.Р., розглянувши у підготовчому засіданні матеріали справи за позовом: Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Донецькій області, м.Краматорськ, Донецька область

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Атера Девелопмент", м.Ужгород, Закарпатська область

про стягнення 2276927,68грн.

Представники:

від позивача (в режимі відеоконференції): адвокат Мендрух О.М.

від відповідача (в режимі відеоконференції): адвокат Гордов М.М.

ВСТАНОВИВ:

Позивач, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Донецькій області, звернувся до Господарського суду Донецької області із позовом до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Атера Девелопмент" про стягнення заборгованості в загальній сумі 2276927,68грн, з якої: 845665,22грн - сума основного боргу (невикористаної попередньої оплати), 84566,22грн - штраф за не підтвердження цільового використання, 54270,36грн - штраф за прострочення більше 30 днів, 958455,89грн - пеня за прострочення строків виконання робіт та 339969,68грн - пеня за порушення строків повернення суми попередньої оплати.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неповернення відповідачем суми невикористаної попередньої оплати за договором на будівництво військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд №ФСД-14 від 06.03.2024, внаслідок неналежного виконання відповідачем своїх зобов`язань як підрядником, у зв`язку із чим позивачем нараховані штрафні санкції.

Ухвалою від 24.12.2024 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 21.01.2025, визначено сторонам строки на вчинення процесуальних дій.

08.01.2025 через систему "Електронний суд" до суду від представника відповідача адвоката Гордова М.М. надійшла заява б/н від 08.01.2025 про продовження строку на надання відзиву та доказів.

Ухвалою від 09.01.2025 відмовлено в задоволенні заяви представника відповідача адвоката Гордова М.М. б/н від 08.01.2025 про продовження строку на надання відзиву та доказів.

У підготовчому засіданні 21.01.2025 представник позивача підтримав позовні вимог з підстав та мотивів, викладених у позовній заяві.

Представник відповідача надав усні пояснення у справі, зазначив про необхідність часу для мирного врегулювання спору, а також вказав про те, що відносно нього ініційована справа про банкрутство №907/1086/24, підготовче засідання в якій призначено на 04.02.2025. У зв`язку з вказаними обставинами представник відповідача просив оголосити перерву у підготовчому засіданні.

Враховуючи наведене, з метою дотримання процесуальних прав сторін, суд вважає за необхідне оголосити перерву у підготовчому засіданні.

Керуючись статтями 12, 183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Оголосити перерву у підготовчому засіданні до 19.02.2025 об 11:00год., яке відбудеться в приміщенні Господаорського суду Донецької області за адресою: м.Харків, проспект Науки, 5, каб.(зал судового засідання) № 413.

Явка представників сторін у підготовче засіданні не обов`язкова.

Повідомити, що участь у підготовчому засіданні можлива для учасників справи виключно в режимі відеоконференції та відбудеться лише за умови наявності об`єктивних обставин, які забезпечать безпеку проведення судового засідання у приміщенні Господарського суду Донецької області.

Ухвала набрала законної сили 21.01.2025 та оскарженню не підлягає.

Суддя М.О. Лейба