Ухвала суду № 123320596, 26.11.2024, Господарський суд Київської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"26" листопада 2024 р. м. Київ

Справа № 910/19896/23

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю

«Будівельна компанія «Інтергал-Буд»

до Приватного підприємства «Анрі-Маркет»

про стягнення 1 350 000грн

Суддя Ейвазова А.Р.

без виклику учасників

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Київської області від 11.11.2024 у даній справі відмовлено повністю у задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Інтергал-Буд» до Приватного підприємства «Анрі-Маркет» про стягнення 1 300 000грн пені за порушення строків виконання робіт, 50 000грн пені за порушення строків усунення недоліків у виконаних роботах.

15.11.2024 через систему «Електронний суд» до Господарського суду Київської області від Приватного підприємства «Анрі-Маркет» надійшла заява про відшкодування судових витрат, до якої долучено докази направлення відповідної заяви з додатками Товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Інтергал-Буд».

У поданій заяві Приватне підприємство «Анрі-Маркет» просить суд стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Інтергал-Буд» 60000грн в рахунок відшкодування витрат на професійну правничу допомогу та гонорар успіху в розмірі 5% від суми вимог, у задоволенні яких відмовлено.

Дослідивши відповідну заяву, суд вважає за необхідне прийняти її та призначити до розгляду в судовому засіданні з наступних підстав.

В силу п.3 ч.1 ст.244 Господарського процесуального кодексу України (далі ГПК України) суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо судом не вирішено питання про судові витрати.

Відповідно до ч.3 ст.244 ГПК України: суд, що ухвалив рішення, ухвалює додаткове судове рішення в тому самому складі протягом десяти днів з дня надходження відповідної заяви; додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення.

Отже, суд вважає за необхідне прийняти до розгляду відповідну заяву та розглянути її в судовому засіданні з повідомленням учасників про дату, час і місце його проведення та встановити позивачу строк для реалізації права на подання клопотання про зменшення розміру витрат на професійну правничу допомоги або заперечень щодо відповідної заяви.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.129, 234-235, 244 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ :

1. Заяву Приватного підприємства «Анрі-Маркет» про відшкодування судових витрат (від 15.11.2024 вх.№9053) призначити до розгляду в судовому засіданні на 04.12.2024 о 16:50.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Київської області (м.Київ, вул. С.Петлюри, 16/108).

Явка учасників справи в судове засідання не є обов`язковою.

2. Встановити Товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Інтергал-Буд» строк для реалізації права на подання заперечень або заяви про зменшення розміру витрат на професійну правничу допомогу з наданням доказів направлення копій Приватному підприємству «Анрі-Маркет» 5 днів з дня отримання ухвали.

3. Копію ухвали направити учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню окремо не підлягає.

Інформацію по справі сторони можуть отримати на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет (http://court.gov.ua/fair/).

Cуддя А.Р. Ейвазова