Рішення № 119804890, 18.06.2024, Господарський суд Кіровоградської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. В`ячеслава Чорновола, 29/32, м. Кропивницький, 25022,

тел. (0522) 24 46 63/32 05 11, код ЄДРПОУ 03499951,

e-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua, web: http://kr.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2024 рокум.Кропивницький Справа № 912/1166/24

Господарський суд Кіровоградської області у складі суддіЗакуріна М. К. (надалі Суд), розглянувши справу

за позовом Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Вєол Груп»

про стягнення 11423,06 грн,

у с т а н о в и в:

ДІЇ ТА АРГУМЕНТИ ПОЗИВАЧА

08.05.2024 ПАТ «НЕК «Укренерго» звернулося з позовом до ТОВ «Вєол Груп» про стягнення 11423,06 грн пені за договором № 20-011484-23 від 14.08.2023. Поряд з цим, ПАТ «НЕК «Укренерго» просить компенсувати йому за рахунок ТОВ «Вєол Груп» 2422,40 грн сплаченого судового збору.

У якості обґрунтування власної позиції ПАТ «НЕК «Укренерго» вказало, що:

- 14.08.2023 уклало з ТОВ «Вєол Груп» договір № 20-011484-23, за яким останній зобов`язався надати послуги з поточного ремонту, з урахуванням додаткової угоди від 06.11.2023 до 12.11.2023;

- 25.08.2023 ПАТ «НЕК «Укренерго» перерахувало ТОВ «Вєол Груп» попередню оплату в сумі 103846,42 грн;

- ТОВ «Вєол Груп» в порушення своїх зобов`язань по договору надав послуги 05.12.2023;

- виконання робіт з пропуском установленого у договорі строку на 22 дні є порушенням його пункту 5.1 та додаткової угоди, а тому ТОВ «Вєол Груп» на підставі пункту 7.3. повинне сплатити 11423,06 грн пені;

- 26.01.2024 за вих. № 01/5314 ПАТ «НЕК «Укренерго» направило ТОВ «Вєол Груп» претензію з вимогою сплатити пеню у зв`язку із простроченням виконання зобов`язання, проте вона залишена без відповіді.

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ ТА РІШЕННЯ СУДУ

Ухвалою від 10.05.2024 Суд відкрив провадження у справі за правилами спрощеного провадження та установив сторонам строки для подачі процесуальних заяв. Зокрема, ТОВ «Вєол Груп» відзив на позов не подало. Так, ухвала про відкриття провадження у справі повернулась до суду 21.05.2024 з відміткою «адресат відсутній за вказаною адресою». Втім, кореспонденцію Суд направляв за адресою ТОВ «Вєол Груп», яка зазначена у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Поряд з цим, ТОВ «Вєол Груп» не виконало вимогу Суду та незареєструвало свій електронний кабінет відповідно до частини 6статті 6 ГПК України.

Отже, Суд ужив належні заходи щодо повідомлення ТОВ «Вєол Груп» про заявлений до нього позов та його судовий розгляд.

УСТАНОВЛЕНІ ОБСТАВИНИ

14.08.2023 ПАТ «НЕК «Укренерго», як замовник, уклало з ТОВ «Вєол Груп», як виконавцем, договір № 20-011484-23 щодо надання послуг з поточного ремонту «ДБН А.2.2-3:2014 Поточний ремонт фасадів будівель та споруд ПС 330кВ «Кварцит» Київського РЦОМ (інв. № 24/5805/81579; інв. № 24/5802/31574) 45200000-9 Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва» (а.с. 23-28).

У відповідності до пункту 3.1. договору вартість робіт складає 519232,09 грн та вони повинні бути виконаними згідно з пунктом 5.1. протягом 60 календарних днів з дати перерахування попередньої оплати, але не пізніше 31.10.2023, в залежності від того яка дата настане раніше.

Поряд з цим, додатковою угодою № 1 від 06.11.2023 (а.с. 46) сторони виклали п. 5.1 договору в новій редакції та визначили строк виконання робіт до 12.11.2023.

У пункті 4.2.1. договору сторони обумовили, що за наявності фінансування ПАТ «НЕК «Укренерго» перераховує на поточний рахунок ТОВ «Вєол Груп» попередню оплату в розмірі 20 %, що складає 103846,42 грн.

За пунктом 5.3. договору по завершенню послуг ТОВ «Вєол Груп» надає ПАТ «НЕК «Укренерго» акт здачі-приймання наданих послуг з поточного ремонту виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки за формою КБ-3 з повним обсягом виконавчої документації.

У пунктах 6.3.1. договору Сторони окреслили обов`язок ТОВ «Вєол Груп» забезпечити виконання робіт у строки, встановлені в пункті 5.1.

У пункті 7.3. договору Сторони обумовили, що у разі порушення встановленого умовами договору строку виконання зобов`язань ТОВ «Вєол Груп» сплачує ПАТ «НЕК «Укренерго» пеню у розмірі 0,1% вартості простроченого зобов`язання за кожен день прострочення.

Також в межах договору сторони склали Додаток 1 Технічне завдання (а.с. 29 30) та Додаток 2 Договірна ціна (а.с. 31).

На виконання умов договору ПАТ «НЕК «Укренерго» 25.08.2023 платіжною інструкцією № 206572 сплатило ТОВ «Вєол Груп» авансовий платіж в сумі 103846,42 грн.

На виконання умов договору 05.12.2023 ТОВ «Вєол Груп» склало з ПАТ «НЕК «Укренерго» акти приймання виконаних будівельних робіт від 05.12.2023 (а.с. 11 на зв - 22). Як слідує з довідки про вартість виконаних робіт та витрати від 05.12.2023 за грудень, яка підписана обома сторонами, ТОВ «Вєол Груп» виконало, а ПАТ «НЕК «Укренерго» прийняло роботи на загальну суму 519232,09 грн.

26.01.2024 за вих. № № 01/5314 ПАТ «НЕК «Укренерго» направило ТОВ «Вєол Груп» претензію з вимогою сплатити пеню у зв`язку із простроченням виконання зобов`язання.

ОЦІНКА УСТАНОВЛЕНИХ ОБСТАВИН ТА ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА

Щодо правової природи договору та виконання зобов`язань

Установлені судом обставини свідчать про виникнення між Сторонами майново-господарських зобов`язань, у силу яких у відповідності до приписів статей 173, 174, 175 Господарського кодексу України одна сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони, а інша (управнена) сторона має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Зміст та умови договору, аналіз правовідносин та господарсько-договірних зобов`язань (майново-господарських зобов`язань у відповідності до частини 1 статті 179 ГК України), які виникли між ними, з огляду на вказані правові положення, свідчать, що за своєю юридичною природою між ними укладений договір підряду.

Так, за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу (частина 1 статті 837 ЦК України).

Отже, у контексті спірних правовідносин обов`язком ТОВ «Вєол Груп» є виконання підрядних робіт на замовлення ПАТ «НЕК «Укренерго».

Строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду (частина 1 статті 846 ЦК України). Зокрема, відповідний строк виконання робіт Сторонами визначений у пункті 5.1 договору, а саме протягом 60 календарних днів з дати перерахування попередньої оплати, але не пізніше 31.10.2023, в залежності від того яка дата настане раніше. Поряд з цим, додатковою угодою № 1 від 06.11.2023 сторони виклали п. 5.1 договору в новій редакції та визначили строк виконання робіт до 12.11.2023.

Проте, з наявних у справі доказів (актів приймання виконаних будівельних робіт) слідує, що ТОВ «Вєол Груп» виконало роботи після завершення встановленого строку, а саме 05.12.2023, чим порушило взяті на себе зобов`язання на 22 календарні дні.

Щодо відповідальності за несвоєчасне виконання зобов`язань

Згідно з частиною 1 статті 199 ГК України виконання господарських зобов`язань забезпечується заходами захисту прав та відповідальності учасників господарських відносин, передбаченими цим Кодексом та іншими законами. До відносин щодо забезпечення виконання зобов`язань учасників господарських відносин застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України.

Частина 1 статті 216 ГК України визначає, що учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором, а за частинами 1 та 2 статті 217 ГК України такими санкціями є заходи впливу на правопорушника у сфері господарювання, в результаті застосування яких для нього настають несприятливі економічні та/або правові наслідки, серед яких - застосування штрафних санкцій.

Так, згідно із частиною 1 статті 230 ГК України штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Стаття 549 ЦК України конкретизує визначення таких штрафних санкцій, а саме за частиною 2 штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання, а за частиною 3, пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасного виконання грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

У пункті 7.3. договору Сторони обумовили можливість застосування пені у розмірі 0,1% у випадку несвоєчасності виконання зобов`язання з виконання робіт, а тому відповідні штрафні санкції мають певну мету - стимулювати ТОВ «Вєол Груп» до своєчасного виконання робіт; за їх допомогою забезпечуються права ПАТ «НЕК «Укренерго» шляхом створення таких умов, що підвищують рівень вірогідності виконання зобов`язання в обумовлений строк; вони стягується по факту неналежного виконання зобов`язання, трансформуючись у міру цивільно-правової відповідальності.

Суд перевірив нараховані ПАТ «НЕК «Укренерго» штрафні санкції у загальній сумі 11423,06 грн за період з 13.11.2023 по 04.12.2023 та зазначає, що вони обраховані правильно виходячи з розрахунків:

- 519232,09 грн (загальна сума договору) х 0,1 % (розмір пені) х 22 дні (період з 13.11.2023 по 04.12.2023) = 11423,06 грн (сума пені).

За таких обставин ПАТ «НЕК «Укренерго» правомірно нарахувало 11423,06 грн пені.

ВИСНОВКИ З ПРЕДМЕТУ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

На підставі викладеного, за результатами оцінки доказів, Суд висновує, що:

- за укладеним між Сторонами договором підряду ТОВ «Вєол Груп» зобов`язане було виконати підрядні роботи до 12.11.2023, проте виконало їх з порушенням строку, а саме 05.12.2023;

- у зв`язку з порушенням договірного строку виконання робіт ТОВ «Вєол Груп» повинне сплатити 11423,06 грн пені.

За таких обставин позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

РОЗПОДІЛ СУДОВИХ ВИТРАТ

Судовими витратами у справі є витрати ПАТ «НЕК «Укренерго» на сплату судового збору у сумі 2422,40 грн (із застосуванням коефіцієнта 0,8, оскільки позовна заява подана в електронній формі) відповідно до платіжної інструкції № АУ-2279 від 23.04.2024, які на підставі положень статті 129 ГПК України з покладаються на ТОВ «Вєол Груп».

На підставі вказаних правових норм та керуючись статтями 129, 238 та 240 ГПК України,

в и р і ш и в:

1. Позовні вимоги задовольнити.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Вєол Груп» (25006, м. Кропивницький, вул. Архітектора Паученка, б. 60; ідентифікаційний код 40274155) на користь Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, б. 25; ідентифікаційний код 00100227) 11423,06 грн пені та 2422,40 грн компенсації по сплаті судового збору.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо її не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення подається протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Суддя М.К. Закурін

Копії рішення направити:

- ПАТ «НЕК «Укренерго» в електронній формі до електронного кабінету;

-ТОВ «Вєол Груп»: 25006, м. Кропивницький, вул. Архітектора Паученка, б. 60.