Ухвала суду № 114388845, 23.10.2023, Господарський суд Київської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті

"23" жовтня 2023 р. Справа № 911/2390/23

Господарський суд Київської області у складі судді Щоткіна О.В., розглянувши матеріали справи

за позовом Західного управління замовника робіт

до Товариства з обмеженою відповідальністю Інвестиційно-будівельна компанія Титан

про стягнення 1769779,84 грн

за участю представників:

позивача: Свідерський Р.О. - в порядку самопредставництва;

відповідача: Волик В.А. адвокат, ордер серії ВІ № 1167620 від 18.09.2023;

встановив:

В провадженні Господарського суду Київської області перебуває справа за позовом Західного управління замовника робіт до Товариства з обмеженою відповідальністю Інвестиційно-будівельна компанія Титан про стягнення 1769779,84 грн, з яких: 1436509,62 грн заборгованість у вигляді оплачених, але невиконаних робіт за договором підряду від 07.06.2019 № 65; 232714,55 грн пеня за порушення строків виконання робіт; 100555,67 грн штраф за прострочення виконання робіт понад 30 календарних днів.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 18.09.2023 відкладено підготовче засідання на 23.10.2023.

02.10.2023 через канцелярію суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву, який судом залучений до матеріалів справи.

19.10.2023 через канцелярію суду позивачем подано відповідь на відзив на позовну заяву, яку судом залучено до матеріалів справи.

23.10.2023 через підсистему Електронний суд від позивача надійшли письмові заперечення на відповідь на відзив на позовну заяву, які судом долучено до матеріалів справи.

Суд з`ясував думку присутніх представників сторін про можливість закриття підготовчого провадження та призначення справи до розгляду по суті.

Представники сторін не заперечили щодо закриття підготовчого провадження у справі.

Відповідно до частини першої статті 177 ГПК України, завданнями підготовчого провадження є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Враховуючи, що судом вчинено всі необхідні процесуальні дії, передбачені частиною другою статті 182 ГПК України, для виконання завдань підготовчого провадження у даній справі, суд дійшов висновку про наявність підстав для закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Згідно з пунктом 3 частини другої статті 185 ГПК України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу, зокрема, про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Керуючись п. 3 ч. 2 ст. 185, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

1. Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 13.11.2023 о 10:20. Судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108.

2. Викликати в судове засідання повноважних представників сторін.

Інформацію по справі, що розглядається, сторони можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет (http://court.gov.ua/fair/).

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Щоткін