Рішення № 114356400, 17.10.2023, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

17.10.2023Справа № 910/10685/23

За позовом Комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду

спеціального призначення «Спецжитлофонд»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Скайбуд Груп»

про стягнення 21.181.477,41 грн

Суддя Сівакова В.В.

секретар судового засідання Ключерова В.С.

за участю представників сторін

від позивача Єзута К.С., адвокат за довіреністю № 056/24-1335 від 14.12.2022

від відповідача не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

05.07.2023 до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява Комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Скайбуд Груп» про стягнення 21.181.477,41 грн.

Свої вимоги позивач обґрунтовує тим, що на підставі укладеного між сторонами договору підряду № 217-Т на виконання будівельних робіт від 07.12.2017 позивачем перераховано відповідачу в період з серпня 2018 року по червень 2021 року аванси на загальну суму 74.187.706,12 грн, що підтверджується відповідними платіжними дорученнями. Згідно умов договору відповідач зобов`язується використати попередню оплату на виплати необхідні для виконання робіт протягом трьох місяців після одержання авансу; по закінченню тримісячного терміну невикористані суми попередньої оплати повертаються позивачу; відповідач по закінченню трьох місяців з дня надходження коштів як попередньої оплати підтверджує їх використання згідно з актом приймання виконаних робіт (Примірна форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Примірна форма КБ-3) про використання коштів за призначенням. Відповідачем виконано роботи на суму 52.305.149,95 грн, що підтверджується актами виконаних робіт, копіями довідок про вартість виконаних робіт та витрат, 201.078,76 грн зараховано як оплату за електроенергію згідно договору № 2021-261 від 30.12.2021 по акту зарахування однорідних вимог від 30.12.2021 та 500.000,00 грн повернуто на рахунок позивача, що підтверджується випискою по рахунку. Позивач неодноразово звертався до відповідача з листами та претензіями, зокрема від 30.05.2022 № 056/24-561, проте відповіді не отримано, але було повернуто на розрахунковий рахунок позивача грошові кошти. Враховуючи викладене, у зв`язку з неналежним виконанням відповідачем взятих на себе зобов`язань, позивач звернувся до суду з вимогою про стягнення з відповідача 21.181.477,41 грн попередньої оплати сплаченої на виконання договору підряду № 217-Т на виконання будівельних робіт від 07.12.2017.

Ухвалою Господарського суду міста Києва № 910/10685/23 від 12.07.2023 вказану позовну заяву залишено без руху та встановлено десятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви шляхом подання відповідних документів.

26.07.2023 позивачем усунено недоліки позовної заяви шляхом подання до суду відповідних документів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.08.2023 відкрито провадження у справі № 910/10685/23 та прийнято позовну заяву до розгляду; розгляд справи вирішено здійснювати в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 22.08.2023.

Даною ухвалою суду встановлено відповідачу строк у п`ятнадцять днів з дня вручення даної ухвали для подачі відзиву на позов з урахуванням вимог ст. 165 Господарського процесуального кодексу України з доданням доказів, що підтверджують обставини викладені в ньому, та докази направлення цих документів позивачу.

У відповідності до ст. 242 Господарського процесуального кодексу України ухвалу про відкриття провадження у справі від 01.08.2023 було направлено відповідачу рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення за № 0105494875710 за адресою, що зазначена в позовній заяві, а саме: 03222, м. Київ, вул. Васильківська, 30, яка згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є місцезнаходженням відповідача.

Згідно з ч. 3 ст. 120 Господарського процесуального кодексу України виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.

Відповідно до п. 5 ч. 6 ст. 242 Господарського процесуального кодексу України днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Конверт разом з ухвалою від 01.08.2023 (номер відправлення 0105494875710) було повернуто до суду поштовим відділенням зв`язку без вручення адресату з довідкою форми Ф-20 від 04.09.2023 з позначкою «за закінченням терміну зберігання».

22.08.2023 у підготовчому засіданні відповідно до ст. 183 Господарського процесуального кодексу України було оголошено перерву до 19.09.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва № 910/10685/23 від 22.08.2023 відповідача викликано у підготовче засідання, що відбудеться 19.09.2023.

12.09.2023 від позивача до суду надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи документів.

19.09.2023 у підготовчому засіданні судом постановлено ухвалу на місці, не виходячи до нарадчої кімнати, у відповідності до ст.ст. 182, 185 Господарського процесуального кодексу України, про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті на 17.10.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва № 910/10685/23 від 19.09.2023 відповідача викликано у судове засідання для розгляду справи по суті, що відбудеться 17.10.2023.

Позивач в судовому засіданні 17.10.2023 позовні вимоги підтримав повністю.

Відповідач в судове засідання 17.10.2023 не з`явився.

Відповідач належним чином повідомлений про призначення справи до розгляду в засіданні господарського суду, про час і місце його проведення, оскільки всі ухвали суду було надіслано відповідачу на адресу його місцезнаходження: 03222, м. Київ, вул. Васильківська, 30.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

Суд приходить до висновку, що наявних в матеріалах справи документів достатньо для вирішення справи по суті без участі представника відповідача.

В судовому засіданні 17.10.2023 відповідно до ст. 240 Господарського процесуального кодексу України оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представників учасників справи, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

07.12.2017 між Комунальним підприємством з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» (замовник, позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Скайбуд Груп» (підрядник, відповідач) укладено договір підряду на виконання будівельних робіт № 217-Т (далі - договір).

Відповідно до п. 1.1 договору замовник доручає, а підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов договору виконання будівельних робіт з будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями на перетині вулиць Мілютенка та Шалом-Алейхема у Деснянському районі (1 пусковий комплекс) (далі - роботи), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити належним чином виконані роботи в порядку та на умовах, передбачених цим договором.

Спір виник в зв`язку з тим, що відповідач роботи не виконав, а тому має повернути сплачену за них попередню оплату в розмірі 21.181.477,41 грн позивачу.

Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що вимоги позивача підлягають задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 175 Господарського кодексу України майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов`язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов`язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Майнові зобов`язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Згідно з п. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно до ст. 626 Цивільного кодексу України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Договір є двостороннім, якщо правами та обов`язками наділені обидві сторони договору.

Статтею 627 Цивільного кодексу України передбачено, що сторони є вільними в укладанні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

За приписами ст. 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Відповідно до ч. 1 ст. 838 Цивільного кодексу України підрядник має право, якщо інше не встановлено договором, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. У цьому разі підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником - як замовник.

Статтею 628 Цивільного кодексу України встановлено, що зміст договору становлять умови, визначені на розсуд сторін і погодженні ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Згідно з ч. 1 ст. 631 Цивільного кодексу України строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов`язки відповідно до договору.

Відповідно до п. 17.1 договору він набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2019, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов`язань за цим договором.

Додатково угодою № 2 від 01.10.2019 сторонами внесено зміни до п. 17.1 договору виклавши його в наступній редакції: Цей договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2020, але в будь-якому випадку - до повного виконання сторонами зобов`язань за договором.

Згідно з ч. 1 ст. 843 Цивільного кодексу України у договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення.

Відповідно до п. 3.1 договору договірна ціна визначається на основі приблизного кошторису як динамічна в складає 75.615.647,89 грн з ПДВ.

Згідно з ч. 1 ст. 846 Цивільного кодексу України строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду.

Відповідно до п. 2.1 договору строк виконання робіт: 18 (вісімнадцять) календарних місяців з дня набуття чинності цим договором.

Невід`ємною частиною договору є Календарний графік виконання робіт (додаток № 1) в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених договором.

Датою закінчення виконання робіт вважається дата їх прийняття замовником. Виконання робіт може бути закінчено достроково тільки за згодою замовника.

Додатково угодою № 2 від 01.10.2019 сторонами внесено зміни до абз. 1 п. 2.1 договору виклавши його в наступній редакції: Строк виконання робіт: листопад 2018 року - травень 2020 року.

Додатково угодою № 3 від 29.05.2020 сторонами внесено зміни до абз. 1 п. 2.1 договору виклавши його в наступній редакції: Строк виконання робіт: листопад 2018 року - вересень 2020 року.

Додатково угодою № 4 від 01.10.2020 сторонами внесено зміни до абз. 1 п. 2.1 договору виклавши його в наступній редакції: Строк виконання робіт: листопад 2018 року - грудень 2020 року.

Стаття 853 Цивільного кодексу України встановлює, що замовник зобов`язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові.

Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі.

Частиною 4 статті 882 Цивільного кодексу України встановлено, що передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформлюється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною.

Відповідно до п. 12.1 договору приймання виконаних робіт проводиться у порядку встановленому чинним законодавством України, шляхом підписання та скріплення печатками сторін документів, вказаних в п. 11.3 цього договору (з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України № 461 від 13.04.2011).

Згідно з п. 11.3 договору розрахунки здійснюються па підставі актів приймання виконаних будівельних робіт (Примірна форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Примірна форма № КБ-3).

Як свідчать матеріали справи генпідрядником та субпідрядником складено (підписано та скріплено печатками) наступні акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в на загальну суму 52.305.149,95 грн:

№ 1 від 21.11.2018 на суму 85.104,53 грн,

№ 2 від 21.11.2018 на суму 150.395,27 грн,

№ 3 від 21.11.2018 на суму 1.382.678,29 грн,

№ б/н від 17.12.2018 на суму 1.122.424,80 грн,

№ б/н від 17.12.2018 на суму 3.086.246,40 грн,

№ б/н від 19.04.2019 на суму 549.508.34 грн,

№ 1 від 10.06.2019 на суму - 3.086.246,40 грн,

№ 2 від 10.06.2019 на суму 3.093.555,60 грн,

№ 3 від 10.06.2019 на суму 357.669,60 грн,

№ 4 від 10.06.2019 на суму 896.572,80 грн,

№ 5 від 10.06.2019 на суму 3.053.691,60 грн,

№ 6 від 10.06.2019 на суму 92.810,40 грн,

№ 7 від 10.06.2019 на суму 123.691,20 грн,

№ 1 від 27.06.2019 на суму 244.726,86 грн,

№ 2 від 27.06.2019 на суму 1.267.403,11 грн,

№ 3 від 27.06.2019 на суму 1.430.646,23 грн,

№ 4 від 27.06.2019 на суму 848.316,38 грн,

№ 5 від 27.06.2019 на суму 548.271,16 грн,

№ 6 від 27.06.2019 на суму 145.546,52 грн,

№ 7 від 27.06.2019 на суму 125.941,28 грн,

№ 8 від 27.06.2019 на суму 46.986,97 грн,

№ б/н від 31.07.2019 на суму 1.697.899,48 грн,

№ б/н від 31.07.2019 на суму 3.234.049,14 грн,

№ б/н від 30.08.2019 на суму 345.533,45 грн,

№ 8 від 30.08.2019 на суму 1.187.198,12 грн,

№ 5 від 30.08.2019 на суму 142.053,59 грн,

№ б/н від 30.08.2019 на суму 879.737,83 грн,

№ б/н від 30.08.2019 на суму 389.162,88 грн,

№ 6 від 30.08.2019 на суму 135.128,90 грн,

№ 1 від 29.11.2019 на суму 1.124.167,70 грн,

№ 2 від 29.11.2019 на суму 682.285,58 грн,

№ 3 від 29.11.2019 на суму 35.771,32 грн,

№ 1 від 27.12.2019 на суму 561.651,10 грн,

№ 2від 27.12.2019 на суму 1.123.609,16 грн,

№ 3 від 27.12.2019 на суму 43.640,02 грн,

№ 4 від 27.12.2019 на суму 9.822,85 грн,

№ б/н від 27.12.2019 на суму 18.834,44 грн,

№ б/н від 27.12.2019 на суму 9.360,77 грн,

№ 7 від 27.12.2019 на суму 1.209.591,73 грн,

№ 8 від 27.12.2019 на суму 21.233,58 грн,

№ 9 від 27.12.2019 на суму 16.689,70 грн,

№ 10 від 27.12.2019 на суму 61.172,64 грн,

№ 11 від 27.12.2019 на суму 152.741,53 грн,

№ 12 від 27.12.2019 на суму 598.811,65 грн,

№ 1 від 20.02.2020 на суму 1.845.092,40 грн,

№ 2 від 20.02.2020 на суму 1.563.786,00 грн,

№ 1 від 24.03.2020 на суму 886.294,40 грн,

№ 2 від 24.03.2020 на суму 863.569,67 грн,

№ 3 від 24.03.2020 на суму 77.592,62 грн,

№ 4 від 24.03.2020 на суму 149.362,09 грн,

№ 5 від 24.03.2020 на суму 21.643,90 грн,

№ 6 від 24.03.2020 на суму 21.470,02 грн,

№ 7 від 24.03.2020 на суму 31.344,50 грн,

№ 1 від 30.04.2020 на суму 464.526,42 грн,

№ 2 від 30.04.2020 на суму 1.668.598,33 грн,

№ 3 від 30.04.2020 на суму 21.448,09 грн,

№ 4 від 30.04.2020 на суму 69.347,76 грн,

№ 5 від 30.04.2020 на суму 19.106,15 грн,

№ б/н від 22.05.2020 на суму 11.323,76 грн,

№ б/н від 22.05.2020 на суму 1.321.811,82 грн,

№ 1 від 29.05.2020 на суму 862.760,82 грн,

№ 2 від 29.05.2020 на суму 31.938,19 грн,

№ 3 від 29.05.2020 на суму 53.750,26 грн,

№ 1 від 30.06.2020 на суму 775.284,36 грн,

№ 2 від 30.06.2020 на суму 1.992.539,64 грн,

№ 3 від 30.06.2020 на суму 1.802.228,72 грн,

№ 4 від 30.06.2020 на суму 342.281,54 грн,

№ 1 від 31.07.2020 на суму 188.298,64 грн,

№ 2 від 31.07.2020 на суму 1.725.353,23 грн,

№ 3 від 31.07.2020 на суму 42.795,19 грн,

№ 4 від 31.07.2020 на суму 21.478,44 грн,

№ 1 від 31.08.2020 на суму 182.681,86 грн,

№ 2 від 31.08.2020 на суму 684.563,10 грн,

№ 1 від 31.08.2020 на суму 70.759,15 грн,

№ 2 від 31.08.2020 на суму 1.558.366,80 грн,

№ 1 від 25.09.2020 на суму 1.057.627,19 грн,

№ 1 від 19.10.2020 на суму 168.790,06 грн,

№ 2 від 19.10.2020 на суму 10.770,92 грн,

№ 1 від 26.11.2020 на суму 225.881,68 грн,

№ 2 від 26.11.2020 на суму 228.697,87 грн,

№ 3 від 26.11.2020 на суму 352.716,85 грн,

№ 1 від 31.12.2020 на суму 1.088.850,91 грн,

№ 2 від 31.12.2020 на суму 44.410,38 грн,

№ 3 від 31.12.2020 на суму 144.222,70 грн,

№ 4 від 31.122.020 на суму 365.695,70 грн.

У відповідності до ч. 1 ст. 854 Цивільного кодексу України якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

Відповідно до п. 11.1 договору розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість - акт приймання виконаних будівельних робіт (Примірна форма № КБ-2в), довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Примірна форма № КБ-3) з урахуванням вимог розділу XI цього договору.

Документи про обсяги виконаних робіт та їх вартість, зазначені у п. 11.1. цього договору, складаються і підписуються підрядником та передаються замовнику до 18 числа поточного місяця. Замовник перевіряє ці документи протягом 10 календарних днів та в разі відсутності зауважень підписує їх. Після підписання відповідних документів замовник зобов`язаний оплатити виконанні роботи (п. 11.2 договору).

Пунктом 11.4 договору визначено, що оплата виконаних робіт здійснюється замовником шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті (гривні) на розрахунковий рахунок підрядника, вказаний у розділі XX цього договору, протягом 180 (сто вісімдесят) календарних днів після підписання сторонами документів, вказаних у п. 11.3. цього договору.

Згідно з п. 11.6 договору замовник має право здійснити попередню оплату в розмірі 30% (тридцяти відсотків) вартості річного обсягу робіт тільки тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договором передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного року. Підрядник зобов`язується використати попередню оплату на витрати необхідні для виконання робіт протягом трьох місяців після одержання авансу. По закінченню тримісячного терміну невикористані суми попередньої оплати повертаються замовнику. Підрядник по закінченню трьох місяців з дня надходження коштів як попередньої оплати підтверджує їх використання згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (Примірна форма № КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Примірна форма № КБ-3) про використання коштів за призначенням.

З матеріалів справи вбачається, що відповідачем здійснено сплату виконаних робіт на загальну суму 74.187.706,12 грн, що підтверджується наступними платіжними дорученнями:

№ 79298 від 08.08.2018 на суму 250.000,00 грн,

№ 79489 від 18.10.2018 на суму 200.000,00 грн,

№ 79539 від 02.11.2018 на суму 1.500.000,00 грн,

№ 79607 від 28.11.2018 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 9493672049 від 14.12.2018 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 9493672048 від 14.12.2018 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 79735 від 18.01.2019 на суму 500.000,00 грн,

№ 9610857337 від 23.01.2019 на суму 500.000,00 грн,

№ 9610857359 від 04.02.2019 на суму 500.000,00 грн,

№ 9610857394 від 11.02.2019 на суму 500.000,00 грн,

№ 9610857481 від 19.02.2019 на суму 500.000,00 грн,

№ 9610857484 від 19.02.2019 на суму 500.000,00 грн,

№ 9610857615 від 18.03.2019 на суму 120.000,00грн,

№ 9610857623 від 19.03.2019 на суму 500.000,00 грн,

№ 9610857624 від 19.03.2019 на суму 500.000,00 грн,

№ 9610857733 від 22.03.2019 на суму 440.000,00 грн,

№ 9610857732 від 22.03.2019 на суму 500.000,00 грн,

№ 9610857758 від 02.04.2019 на суму 500.000,00 грн,

№ 9610857759 від 02.04.2019 на суму 500.000,00 грн,

№ 9610857787 від 17.04.2019 на суму 300.000,00 грн,

№ 9610857915 від 03.05.2019 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 9610857952 від 15.05.2019 на суму 200.000,00 грн,

№ 9610858060 від 27.05.2019 на суму 400.000,00 грн,

№ 9610858097 від 05.06.2019 на суму 500.000,00 грн,

№ 9610858121 від 10.06.2019 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 9610858169 від 14.06.2019 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 80073 від 19.06.2019 на суму 500.000,00 грн,

№ 9610858171 від 19.06.2019 на суму 500.000,00 грн,

№ 9610858242 від 02.07.2019 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 800138 від 10.07.2019 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 800139 від 10.07.2019 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 800143 від 17.07.2019 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 9610858283 від 17.07.2019 на суму 500.000,00 грн,

№ 800161 від 25.07.2019 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 800202 від 02.08.2019 на суму 1.500.000,00 грн,

№ 9610858393 від 13.08.2019 на суму 500.000,00 грн,

№ 9610858444 від 22.08.2019 на суму 500.000,00 грн,

№ 8610858562 від 27.09.2019 на суму 400.000,00 грн,

№ 800345 від 27.09.2019 на суму 300.000,00 грн,

№ 9610858586 від 07.10.2019 на суму 200.000,00 грн,

№ 801373 від 07.10.2019 на суму 800.000,00 грн,

№ 801393 від 16.10.2019 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 801412 від 23.10.2019 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 8014447 від 05.11.2019 на суму 500.000,00 грн,

№ 801452 від 07.11.2019 на суму 500.000,00 грн,

№ 9610858789 від 19.11.2019 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 9610858853 від 26.11.2019 на суму 500.000,00 грн,

№ 8014475 від 27.11.2019 на суму 500.000,00 грн,

№ 8014511 від 11.11.2019 на суму 500.000,00 грн,

№ 26 від 18.01.2020 на суму 900.000,00 грн,

№ 8014591 від 13.01.2020 на суму 100.000,00 грн,

№ 172 від 23.01.2020 на суму 500.000,00 грн,

№ 9610859123 від 10.02.2020 на суму 1.500.000,00 грн,

№ 232 від 17.02.2020 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 265 від 21.02.2020 на суму 750.000,00 грн,

№ 8014720 від 21.02.2020 на суму 250.000,00 грн,

№ 8014728 від 26.02.2020 на суму 750.000,00 грн,

№ 283 від 26.02.2020 на суму 250.000,00 грн,

№ 417 від 12.03.2020 на суму 700.000,00 грн,

№ 446 від 18.03.2020 на суму 250.000,00 грн,

№ 8014794 від 18.03.2020 на суму 750.000,00 грн,

№ 8014810 від 25.03.2020 на суму 500.000,00 грн,

№ 9610859425 від 27.03.2020 на суму 250.000,00 грн,

№ 8014818 від 27.03.2020 на суму 250.000,00 грн,

№ 666 від 14.04.2020 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 667 від 14.04.2020 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 668 від 14.04.2020 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 669 від 14.04.2020 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 670 від 14.04.2020 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 671 від 14.04.2020 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 672 від 14.04.2020 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 673 від 14.04.2020 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 1126 від 03.07.2020 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 1156 від 09.07.2020 на суму 250.000,00 грн,

№ 1296 від 29.07.2020 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 1297 від 29.07.2020 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 1319 від 30.07.2020 на суму 200.000,00 грн,

№ 1403 від 14.08.2020 на суму 500.000,00 грн,

№ 1406 від 17.08.2020 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 1407 від 17.08.2020 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 1408 від 17.08.2020 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 1707 від 12.10.2020 на суму 500.000,00 грн,

№ 2135 від 27.11.2020 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 2401 від 29.12.2020 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 2400 від 29.12.2020 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 2392 від 29.12.2020 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 2398 від 29.12.2020 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 2408 від 30.12.2020 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 2409 від 30.12.2020 на суму 1.000.000,00 гнр,

№ 2696 від 27.01.2021 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 2697 від 27.01.2021 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 2698 від 28.01.2021 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 2699 від 28.01.2021 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 2756 від 12.02.2021 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 2757 від 12.02.2021 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 2827 від 26.02.2021 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 2828 від 26.02.2021 на суму 1.000.000,00 грн,

№ 2973 від 04.03.2021 на суму 1.527.706,12 грн,

№ 3102 від 22.03.2021 на суму 900.000,00 грн,

№ 3693 від 01.06.2021 на суму 1.000.000,00 грн.

Додатковою угодою від 01.11.2021 сторони підтверджують, що за договором замовником сплачено підряднику кошти у розмірі (всього з ПДВ) 74.187.706,12 грн, а підрядником виконано роботи по договору на загальну суму (всього з ПДВ) 52.305.150,23 грн. Відтак, підрядником не підтверджено виконання робіт на загальну суму (всього з ПДВ) 21.882.555,89 грн.

Відповідно до п. 2 додаткової угоди від 01.11.2021 сторони дійшли згоди розірвати договір підряду на виконання будівельних робіт № 217-Т від 07.12.2017 та припинити зобов`язання сторін за договором, окрім зобов`язань підрядника по поверненню замовникові наданого авансу у розмірі суму (всього з ПДВ) 21.882.555,89 грн та гарантійних зобов`язань.

Згідно з п. 3 додаткової угоди від 01.11.2021 сторони погодили, що підрядник зобов`язується повернути замовникові наданий аванс у розмірі суму (всього з ПДВ) 21.882.555,89 грн у строк до 31.12.2021.

З матеріалів справи вбачається, що 30.12.2021 між позивачем та відповідачем складено акт зарахування зустрічних однорідних вимог, відповідно до якого здійснено зарахування 201.078,76 грн невиконаного позивачем перед відповідачем зобов`язання по договору № 2021-261 від 30.12.2021 в рахунок погашення грошового зобов`язання відповідача перед позивачем за договором № 217-Т від 07.12.2017.

Статтею 598 Цивільного кодексу України встановлено, що зобов`язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом. Припинення зобов`язання на вимогу однієї із сторін допускається лише у випадках, встановлених договором або законом.

Відповідно до ст. 601 Цивільного кодексу України зобов`язання припиняється зарахуванням зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги. Зарахування зустрічних вимог може здійснюватися за заявою однієї із сторін.

Частина 3 ст. 203 Господарського кодексу України визначає, що господарське зобов`язання припиняється зарахуванням зустрічної однорідної вимоги, строк якої настав або строк якої не зазначений чи визначений моментом витребування. Для зарахування достатньо заяви однієї сторони.

Зарахування зустрічних однорідних вимог є способом припинення одночасно двох зобов`язань, в одному із яких одна сторона є кредитором, а інша - боржником, а в другому - навпаки (боржник у першому зобов`язанні є кредитором у другому). Допускаються випадки, так званого часткового зарахування, коли одне зобов`язання (менше за розміром) зараховується повністю, а інше (більше за розміром) - лише в частині, що дорівнює розміру першого зобов`язання. В такому випадку зобов`язання в частині, що залишилася, може припинятися будь-якими іншими способами.

Отже, укладена між сторонами угода (акт) про зарахування зустрічних однорідних вимог свідчить про припинення зобов`язань відповідача за договором в частині сплати позивачу 201.078,76 грн.

З наявної в матеріалах справи виписки по рахунку від 30.12.2021 вбачається, що відповідачем повернуто позивачу невикористаний аванс за договором № 217-Т від 07.12.2017 в сумі 500.000,00 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно зі ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Матеріали справи свідчать, що відповідач не виконав зобов`язання по поверненню авансу у повному обсязі, в результаті чого виникла заборгованість, розмір якої не оспорений відповідачем та складає 21.181.477,41 грн (74.187.706,12 грн - 52.305.149,95 грн - 201.078,76 грн - 500.000,00 грн).

Статтею 629 Цивільного кодексу України встановлено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

У відповідності до ст. 525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов`язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Абзацом 1 ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України визначено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 599 Цивільного кодексу України зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Доказів того, що відповідачем виконано зобов`язання по сплаті виконаних робіт в повному обсязі не подано.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що вимоги позивача про стягнення з відповідача заборгованості за договором в розмірі 21.181.477,41 грн обґрунтовані та підлягають задоволенню.

Частинами 3, 4 статті 13 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Згідно з ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідачем не спростовано належними засобами доказування обставин на які посилається позивач в обґрунтування своїх позовних вимог.

З урахуванням викладеного суд приходить до висновку, що позовні вимоги Комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» підлягають задоволенню повністю.

Витрати по сплаті судового збору, відповідно до вимог ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, підлягають стягненню з відповідача на користь позивача.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 129, 237, 238, 240 ГПК України, суд -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Скайбуд Груп» (03022, м. Київ, вул. Васильківська, 30, код ЄДРПОУ 39861149) на користь Комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» (04071, м. Київ, вул. Оболонська, 34, код ЄДРПОУ 31454734) 21.181.477 (двадцять один мільйон сто вісімдесят одну тисячу чотириста сімдесят сім) грн 41 коп. боргу, 317.722 (триста сімнадцять тисяч сімсот двадцять дві) грн 17 коп. витрат по сплаті судового збору.

Відповідно до частини 1 статті 241 Господарського процесуального кодексу України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення (частина 1 статті 256 Господарського процесуального кодексу України).

Повне рішення складено 23.10.2023.

СуддяВ.В. Сівакова