Рішення № 114289553, 10.10.2023, Господарський суд Дніпропетровської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2023м. ДніпроСправа № 904/3122/23

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Манько Г.В. за участю секретаря судового засідання Мосендз Д.Р.

за позовом Акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "БМЛ ГРУП"

про стягнення 88 574 грн. 20 коп.

Представники:

від позивача Данильченко О.О.

від відповідача не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

Акціонерне товариство комерційний банк "Приватбанк" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "БМЛ ГРУП" штраф за договором підряду №Р-0139921 від 06.12.2021р. у сумі 88 574 грн. 20 коп. та судових витрат у справі.

Позивач наполягав на задоволенні позову в повному обсязі. Вважає, що наданими у справі доказами у повному обсязі підтверджені позовні вимоги. Зазначив, що усі докази, що є підставою позовних вимог надав до господарського суду. У судовому засіданні підтримав доводи, викладені у позовній заяві та відповіді на відзив.

Відповідач надав відзив на позов та заперечення на відповідь на відзив. Просив суд відмовити у задоволенні позовних вимог.

У судовому засіданні на підставі ст. 240 Господарського процесуального кодексу України оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Розглянувши наявні матеріали справи, дослідивши надані докази, заслухавши пояснення представника позивача та відповідача, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

Акціонерним товариством комерційний банк "ПриватБанк" та товариством з обмеженою відповідальністю "БК "БМЛ ГРУП" підписано договір підряду №р-0139921 від 06.12.2021р. (далі Договір).

Підрядник зобов`язується власними силами зі своїх матеріалів виконати роботу, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу (п. 1.1 Договору).

Вид та місце виконання робіт, ціна, порядок оплати, порядок та строки виконання зазначаються в Додатку № 1 до Договору та Кошторисі, які є невід`ємними частинами цього Договору (п. 1.2 Договору).

Вартість робіт, що доручаються Підряднику за цим Договором, визначається на підставі Договірної ціни, узгодженої Сторонами та становить 1 771 484,06 грн., в тому числі ПДВ в розмірі 295 247,34 грн. Договірна ціна визначається на підставі кошторису, і перегляду в бік підвищення не підлягає протягом усього строку дії Договору. В разі виникнення додаткових об`ємів робіт, ціна Договору може бути змінена, але не більше 20% від ціни Договору (п. 3.1 Договору).

Приймання оформляються актом здачі-приймання виконаних робіт, зокрема за формою КБ-2в (надалі - акт здачі-приймання виконаних робіт), підписаним Сторонами. Після виконання робіт Підрядник зобов`язаний надати Замовнику оригінали документів (рахунок, акт здачі-приймання робіт), оформлених державною мовою і відповідно до вимог п. 2.4 . Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку № 88 від 24.05.1995 із змінами та доповненнями (п. 4.2 Договору).

У разі порушення строків виконання робіт за цим Договором понад 10 календарних днів Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 5% від повної вартості замовлених робіт. У разі прострочення понад 30 календарних днів, Замовник має право відмовитись від замовлених робіт та позбавляється від обов`язку сплати за роботу Підрядника, зокрема й ту, яка була фактично виконана. В цьому випадку Замовник має право вимагати повернення сплати, якщо така була проведена (п. 6.3 Договору).

Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зобов`язана не пізніше десяти робочих днів з дати їх настання письмово (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та повідомленням про вручення) інформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про їх наслідки. Разом з письмовим повідомленням така Сторона зобов`язана надати іншій Стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене настання форс-мажорних обставин. Аналогічні умови застосовуються Стороною в разі припинення дії форс-мажорних обставин та їх наслідків (п. 8.1 Договору).

Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє протягом 1 (одного) року з моменту його підписання, але в будь-якому разі до повного виконання зобов`язань обома Сторонами. Щодо гарантійних обов`язків Підрядника Договір діє до закінчення гарантійних строків, визначених у Додатку 1 до Договору (п. 9.1 Договору).

Всі зміни та доповнення за цим Договором вносяться шляхом укладення додаткових угод та додатків, які є невід`ємною частиною цього Договору (п. 10.2 Договору).

До матеріалів справи долучено Додаток №1 від 06.12.2021р. до договору підряду №р-0139921 від 06.12.2021р., яким визначено предмет, обсяг та умови виконання робіт.

Згідно вказаного додатку предметом роботи є Капітальний ремонт відділення "Покровське" за адресою Дніпропетровська область, смт. Покровське, вул. Горького, 62А. Загальна площа 240,7 кв.м.

Вказаним додатком визначено, що місце виконання робіт: обл. Дніпропетровська, смт. Покровське, вул. Горького, буд. 62А. Підрядник приступає до виконання робіт 11,12.2021 p., протягом 5 календарних днів з моменту підписання цього Додатку № 1 та зобов`язується повністю завершити роботи протягом 65 днів з моменту початку робіт. Загальна ціна роботи складає 1 771 484,06 грн. Порядок оплати та форма розрахунків: Замовник здійснює передплату 40% від ціни Договору впродовж 5 банківських днів на підставі рахунку, після заходу Підрядника на місце виконання робіт, а саме: завезення обладнання та вихід співробітників, достатніх для виконання робіт, що вказані у календарному графіку. Замовник здійснює платіж розміром 30% від ціни Договору впродовж 30 календарних днів після заходу підрядника на об`єкт, за умови дотримання Підрядником календарного графіку виконання робіт, на підставі рахунку. Остаточний розрахунок (30%) здійснюється протягом 20 банківських днів після дати підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.

Згідно платіжного доручення №LCHO1645A9 від 17.12.2021р. позивачем перерахована відповідачу 708 593 грн. 62 коп. Призначення платежу: аванс 40% за кап. ремонт відділення (смт. Покровське, вул. Горького, 62 А) згідно договору №Р-0139921 від 06.12.2021р., рахунок №38 від 15.12.2021р., у т.ч. ПДВ-118098,94 грн. 30959822.

Згідно платіжного доручення №M21О17HDAG від 01.02.2023р. позивачем перерахована відповідачу 531445 грн. 22 коп. Призначення платежу: аванс 30% за кап. ремонт відділення (смт. Покровське, вул. Горького, 62 А) згідно договору №Р-0139921 від 06.12.2021р., рахунок №2 від 14.01.2022р., у т.ч. ПДВ-88574,20 грн. 30959822.

Згідно платіжного доручення №М7QO1B7Z5Н від 26.07.2022р. позивачем перерахована відповідачу 295 226 грн. 45 коп. Призначення платежу: ост. оплата за кап. ремонт відділення (смт. Покровське, вул. Горького, 62 А) згідно договору №Р-0139921 від 06.12.2021р., рахунок №19 від 15.07.2022р., у т.ч. ПДВ-49204,41 грн. 30959822.

Позивачем та відповідачем погоджено календарний графік виконання капітального ремонту. Завершення робіт - січень 2022р.

В подальшому сторонами було додатково погоджено календарний графік виконання капітального ремонту. Завершення робіт - травень 2022р.

Згідно акту приймання виконаних робіт (Форма № КБ-2в) за липень 2022 року складеного 01.07.2022р. виконано робіт на 1535265 грн. 29 коп.

Господарський суд погоджується з доводами позивача, що роботи було виконано з порушенням строків, визначених умовами Договору, що є підставою для нарахування штрафу, передбаченого п. 6.3 Договору.

Відповідно до вимог ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Виконання зобов`язань, реалізація, зміна та припинення певних прав у договірному зобов`язанні можуть бути зумовлені вчиненням або утриманням від вчинення однією із сторін у зобов`язанні певних дій чи настанням інших обставин, передбачених договором, у тому числі обставин, які повністю залежать від волі однієї із сторін.

Відповідно до вимог ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до вимог ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Під час розгляду справи відповідачем не надано належних доказів щодо існування у спірних правовідносинах обставин, передбачених ч. 1 ст. 617 Цивільного кодексу України.

Наявні у справі докази є підставою для задоволення позовних вимог.

Згідно вимог ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на сторони пропорційно задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 73, 74, 123, 129, 232, 233, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ :

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія "БМЛ ГРУП" 01001, м. Київ, вул. Електротехнічна, 4А, офіс 412, ідентифікаційний код 37415250) на користь акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, ідентифікаційний код 14360570) штраф 88 574 грн. 20 коп., судовий збір в сумі 2684 грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили у відповідності до приписів ст. 241 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена в порядку та строк, передбачений ст. ст. 254, 256 Господарського процесуального кодексу України .

Повне рішення складено 19.10.2023

Суддя Г.В. Манько