Рішення № 113425167, 05.09.2023, Господарський суд Дніпропетровської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2023м. ДніпроСправа № 904/2923/23

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Манько Г.В. за участю секретаря судового засідання Мосендз Д.Р.

за позовом Акціонерного товариства "ДТЕК Дніпровські електромережі"

до Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕЙЛ-БІЛДІНГ»

про стягнення 433 165 грн. 60 коп.

Представники:

від позивача Козак Т.В.

від відповідача Коган Р.В.

СУТЬ СПОРУ:

Акціонерне товариство "ДТЕК Дніпровські електромережі" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕЙЛ-БІЛДІНГ" 433 165 грн. 60 коп.

Позивач наполягав на задоволенні позову в повному обсязі. Вважає, що наданими у справі доказами у повному обсязі підтверджені позовні вимоги. Зазначив, що усі докази, що є підставою позовних вимог надав до господарського суду. У судовому засіданні підтримав доводи, викладені у позовній заяві. Надав відповідь на відзив.

Відповідач проти позову заперечував, просив суд у позові відмовити. Надав відзив на позов. У судовому засіданні підтримав доводи, викладені у відзиві на позов.

У судовому засіданні на підставі ст. 240 Господарського процесуального кодексу України оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Розглянувши наявні матеріали справи, дослідивши надані докази, заслухавши пояснення представника позивача та відповідача, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

Акціонерним товариством "ДТЕК Дніпровські електромережі" та товариством з обмеженою відповідальністю "ВЕЙЛ-БІЛДІНГ" підписано договір підряду №9969-ДнОЭ від 16.04.21р. (далі Договір).

Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується відповідно до умов Договору, виконати роботи (надалі іменовані "Роботи") (код Робіт згідно державного класифікатора продукції та послуг: 41.00.40 ) з капітального ремонту будівель Східних ВЕМ, Синельниківського ОРЕМ та Павлоградського ОРЕМ AT "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (надалі іменований "Об`єкт"), а Замовник приймає та оплачує належним чином виконані Роботи (п. 1.1 Договору).

Кількісні характеристики робіт, виконуваних за цим Договором, на час укладення Договору є орієнтовними та будуть уточнюватись Замовником для кожного окремого Об`єкта, шляхом укладення додаткових угод до цього Договору (п. 1.2 Договору).

Найменування, кількість обладнання, що монтується за цим Договором, визначається після розроблення Проектної та кошторисної документації за кожним окремим об`єктом та будуть уточнюватись шляхом укладення Додаткових угод до цього Договору (п. 1.3 Договору).

Обсяги закупівлі Робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків (п. 1.4 Договору).

Договірна ціна (Додаток №1 до Договору) Робіт за цим Договором визначається на основі кошторису (Додаток №2 до Договору)), є орієнтованою на дату укладення Договору становить 3 811 999 грн. 22 коп., в тому числі ПДВ 635322 грн. 20 коп. (п. 2.1 Договору).

Узгоджені Додатковими угодами до цього Договору Договірні ціни є твердими та визначаються на підставі розробленої Підрядником та прийнятої і затвердженої замовником проектно-кошторисної документації (п. 2.3.1 Договору).

Розрахунки за цим Договором будуть здійснюватися наступним шляхом: замовник перераховує на поточний рахунок Підрядника аванс у розмірі 50% від договірної ціни з нарахуванням ПДВ, за кожним окремим об`єктом зазначеним в Додатковій угоді, визначеної згідно п.п.2.2-2.3. цього Договору, впродовж 5 днів після підписання Сторонами Додаткової угоди до Договору (п. 2.4.1 Договору).

Підрядник зобов`язаний розпочати виконання Робіт протягом 5 (п`яти) робочих днів з моменту надання йому Будівельного майданчика - фронту Робіт за Актом приймання-передачі Об`єкта (п. 3.1 Договору)

Строки виконання Робіт, початок та закінчення Робіт/етапів Робіт за кожним окремим об`єктом узгоджуються Сторонами шляхом укладання Додаткової угоди до Договору та визначаються Календарним графіком виконання Робіт, що є невід`ємною частиною такої додаткової угоди. Замовник має право контролювати виконання Робіт у строки, встановлені додатковою угодою до Договору (п. 3.2 Договору).

Строки виконання Робіт можуть змінюватися за згодою Сторін із внесенням відповідних змін Календарний графік виконання Робіт (п. 3.4 Договору).

Підрядник готує акти приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в) Довідка про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ (Форма №КБ-3) та опис фактично виконаних Робіт та до 25-го числа звітного місяця разом з документами, зазначеними в 2.2.3. цього Договору, подає їх на паперових носіях у 2 (двох), примірниках на розгляд Замовника. Підрядник зобов`язаний надавати Акти приймання виконаних будівельних робіт (Форма №КБ-2в) на паперовому носії та в електронному вигляді на електронному носії інформації у форматі інформаційного блоку даних (переведено у форматі програмного комплексу "Будівельні технології - Кошторис", розширення "STS" або "BDSU". Підрядник має право представити електронні розрахунки КБ-2в у форматі еквівалентного програмного забезпечення, гарантуючи при цьому можливість повноцінної інтеграції файлів (без втрати даних) в існуюче обчислювальне програмне забезпечення Замовника, і що така інтеграція не приведе до додаткових витрат. З технічної точки зору такі електронні розрахунки КБ-2в розглядатимуться Замовником як рівнозначні (п. 11.1.2 Договору).

Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору (п. 17.2 Договору).

Акціонерним товариством "ДТЕК Дніпровські електромережі" та товариством з обмеженою відповідальністю "ВЕЙЛ-БІЛДІНГ" підписано додаткову угоду №1 від 30.06.2021р. до договору підряду №9969-ДнОЭ від 16.04.21р. Акціонерним товариством "ДТЕК Дніпровські електромережі" та товариством з обмеженою відповідальністю "ВЕЙЛ-БІЛДІНГ" підписано додаткову угоду №2 від 10.08.2021р. до договору підряду №9969-ДнОЭ від 16.04.21р. Акціонерним товариством "ДТЕК Дніпровські електромережі" та товариством з обмеженою відповідальністю "ВЕЙЛ-БІЛДІНГ" підписано додаткову угоду №3 від 26.08.2022р. до договору підряду №9969-ДнОЭ від 16.04.21р. Акціонерним товариством "ДТЕК Дніпровські електромережі" та товариством з обмеженою відповідальністю "ВЕЙЛ-БІЛДІНГ" підписано додаткову угоду №4 від 01.11.2021р. до договору підряду №9969-ДнОЭ від 16.04.21р. Акціонерним товариством "ДТЕК Дніпровські електромережі" та товариством з обмеженою відповідальністю "ВЕЙЛ-БІЛДІНГ" підписано додаткову угоду №6 від 30.12.2021р. до договору підряду №9969-ДнОЭ від 16.04.21р. Акціонерним товариством "ДТЕК Дніпровські електромережі" та товариством з обмеженою відповідальністю "ВЕЙЛ-БІЛДІНГ" підписано додаткову угоду №7 від 31.12.2021р. до договору підряду №9969-ДнОЭ від 16.04.21р.

Акціонерним товариством "ДТЕК Дніпровські електромережі" та товариством з обмеженою відповідальністю "ВЕЙЛ-БІЛДІНГ" підписано додаткову угоду №8 від 01.08.2022р. до договору підряду №9969-ДнОЭ від 16.04.21р.

Вказаною додатковою угодою Сторони за Договором прийшли до взаємної згоди внести наступні зміни до Договору: Продовжити строк дії Договору до 30.12.2022 року. Усі інші умови Договору не порушені цією Додатковою угодою, залишаються незмінними, Сторони підтверджують свої зобов`язання щодо їх виконання.

Згідно платіжної інструкції №2139199 від 20.08.2021р. акціонерного товариства "ДТЕК Дніпровські електромережі" перераховано товариству з обмеженою відповідальністю "ВЕЙЛ-БІЛДІНГ" 59349 грн. 07 коп. Аванс за КР сан. -побут. будівлі для 4-х бригад згід. ДУ2 від 10.08.21 до дог.№9969-ДнОЭ від 16.04.21р., в т.ч. ПДВ 9891.51 (2139199)). Згідно платіжної інструкції №2282292 від 11.11.2021р. акціонерним товариством "ДТЕК Дніпровські електромережі" перераховано товариству з обмеженою відповідальністю "ВЕЙЛ-БІЛДІНГ" 59349 грн. 07 коп. Опл. за КР сп. буд для 4-х бригад по ак.вик. роб. за вер. 21зг ДУ2 від 10.08.21 до дог.№9969-ДнОЭ від 16.04.21р., в ПДВ 9891.51 ((2282292)). Згідно платіжної інструкції №2123256 від 22.07.2021р. акціонерним товариством "ДТЕК Дніпровські електромережі" перераховано товариству з обмеженою відповідальністю "ВЕЙЛ-БІЛДІНГ" 309662 грн. 85 коп. Аванс за КР буд.рем.- виробнич. бази відповідних ВЕМ згід. ДУ1 від 30.06.21 до дог.№9969-ДнОЭ від 16.04.21р., в т.ч. ПДВ 51610.48 (2123256)). Згідно платіжної інструкції №2123257 від 22.07.2021р. акціонерним товариством "ДТЕК Дніпровські електромережі" перераховано товариству з обмеженою відповідальністю "ВЕЙЛ-БІЛДІНГ" 321869 грн. 14 коп. Аванс за КР буд. автогаражу Синельн. ОРЕМ згід. ДУ1 від 30.06.21 до дог.№9969-ДнОЭ від 16.04.21р., в т.ч. ПДВ 53644.86 (2123257)). Згідно платіжної інструкції №2174619 від 31.08.2021р. акціонерним товариством "ДТЕК Дніпровські електромережі" перераховано товариству з обмеженою відповідальністю "ВЕЙЛ-БІЛДІНГ" 395567 грн. 87 коп. Аванс за Р буд. обслуг. признач. ПОРЕМ, згід. У3 від 26.08.21 до дог.№9969-ДнОЭ від 16.04.21р., в т.ч. ПДВ 65927.98 (2174619)). Згідно платіжної інструкції №2174620 від 31.08.2021р. акціонерним товариством "ДТЕК Дніпровські електромережі" перераховано товариству з обмеженою відповідальністю "ВЕЙЛ-БІЛДІНГ" 89435 грн. 11 коп. Аванс за КР буд. монт. пункту СОРЕМ, згід. ДУ3 від 26.08.21 до дог.№9969-ДнОЭ від 16.04.21р., в т.ч. ПДВ14905.85 (2174620)). Згідно платіжної інструкції №2174621 від 31.08.2021р. акціонерним товариством "ДТЕК Дніпровські електромережі" перераховано товариству з обмеженою відповідальністю "ВЕЙЛ-БІЛДІНГ" 42764 грн. 85 коп. Аванс за КР буд. АПК (покрів) СОРЕМ, згід. ДУ3 від 26.08.21 до дог.№9969-ДнОЭ від 16.04.21р., в т.ч. ПДВ 7127.48 (2174621)). Згідно платіжної інструкції №2289559 від 18.11.2021р. акціонерним товариством "ДТЕК Дніпровські електромережі" перераховано товариству з обмеженою відповідальністю "ВЕЙЛ-БІЛДІНГ" 331509 грн. 22 коп. Аванс за КР буд.мон.пун. Велик-Михай.діл Син. ОРЕМ, згід. ДУ4 від 01.11.21 до дог.№9969-ДнОЭ від 16.04.21р., в т.ч. ПДВ 55251.54 (2289559)). Згідно платіжної інструкції №2289557 від 18.11.2021р. акціонерним товариством "ДТЕК Дніпровські електромережі" перераховано товариству з обмеженою відповідальністю "ВЕЙЛ-БІЛДІНГ" 223422 грн. 67 коп. Опл. за КР буд. рем.вир.бази СВЕМ, по ак. вик. роб. жовт2021, згід. ДУ1 від 30.06.21 до дог.№9969-ДнОЭ від 16.04.21р., в т.ч. ПДВ 37237.11 (2289557)). Згідно платіжної інструкції №2289558 від 18.11.2021р. акціонерним товариством "ДТЕК Дніпровські електромережі" перераховано товариству з обмеженою відповідальністю "ВЕЙЛ-БІЛДІНГ" 108429 грн. 50 коп. Аванс за КР буд. гаражу ПС та СГ Син. ОРЕМ, згід. ДУ4 від 01.11.21 до дог.№9969-ДнОЭ від 16.04.21р. ПДВ 18071.58 ((2289558)). Згідно платіжної інструкції №2289560 від 18.11.2021р. акціонерним товариством "ДТЕК Дніпровські електромережі" перераховано товариству з обмеженою відповідальністю "ВЕЙЛ-БІЛДІНГ" 93844 грн. 54 коп. Аванс за КР буд. адмін. Син. ОРЕМ смт. Васильківка, згід. ДУ4 від 01.11.21 до дог.№9969-ДнОЭ від 16.04.21р., в т.ч. ПДВ 15640 (2289560)). Згідно платіжної інструкції №2289561 від 18.11.2021р. акціонерним товариством "ДТЕК Дніпровські електромережі" перераховано товариству з обмеженою відповідальністю "ВЕЙЛ-БІЛДІНГ" 15648 грн. 79 коп. Аванс за КР склад. та поб. прим. Син. ОРЕМ, згід. ДУ4 від 01.11.21 до дог.№9969-ДнОЭ від 16.04.21р. ПДВ 2608.13 (2289561)). Згідно платіжної інструкції №2421653 від 10.02.2022р. акціонерним товариством "ДТЕК Дніпровські електромережі" перераховано товариству з обмеженою відповідальністю "ВЕЙЛ-БІЛДІНГ" 1100168 грн. 17 коп. Опл за КР буд. 31.08.2021р. акціонерним товариством "ДТЕК Дніпровські електромережі" перераховано товариству з обмеженою відповідальністю "ВЕЙЛ-БІЛДІНГ" 139831 грн. 83 коп. Опл за КР буд.обсл. призн. ПОРЕМ, по ак. вик. роб. за груд. 21 зг. ДУ5 від 27.10.21 до дог.№9969-ДнОЭ від 16.04.21р., в т.ч. ПДВ 23305.30 (2420956)).

В межах дії Договору між Сторонами було підписано наступні акти приймання виконаних будівельних робіт та акти вартості устаткування на суму 2 003 352,22 грн.: акт приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2021 на суму 31 297,58 грн. по об`єкту будівля блоку складських та побутових приміщень Синельниківського ОРЕМ AT "ДТЕК Дніпровські електромережі", інв. №010000018551/0000; акт приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2021 на суму 81745,39 грн. по об`єкту будівля монтерського пункту Синельниківського ОРЕМ AT "ДТЕК Дніпровські електромережі", інв. № 010000017971/0000; акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2021 на суму 81 531,48 грн. по об`єкту будівля монтерського пункту Синельниківського ОРЕМ AT "ДТЕК Дніпровські електромережі", інв. № 010000017971/0000; акт приймання виконаних будівельних робіт від 29.10.2021 на суму 507 824,50 грн. по об`єкту будівля ремонтно-виробничої бази Східних ВЕМ інв. №010000000862/0000; акт вартості устаткування від 29.10.2021 на суму 25 261,02 грн. по об`єкту будівля ремонтно-виробничої бази Східних ВЕМ інв. №010000000862/0000; акт приймання виконаних будівельних робіт від 30.09.2021 на суму 118 698,14 грн. по об`єкту санітарно-побутова будівля для 4-х бригад Павлоградського ОРЕМ AT "ДТЕК Дніпровські електромережі", інв. № 010000016902/0000; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2021 на суму 334 395,84 грн. по об`єкту будівля автогаражу Синельниківського ОРЕМ, інв. №010000002917/0000; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2021 на суму 535 399,70 грн. по об`єкту будівля обслуговуючого призначення Павлоградського ОРЕМ AT "ДТЕК Дніпровські електромережі" № 010000015451/0000; акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2021 на суму 254 451,97 грн. по об`єкту будівля обслуговуючого призначення Павлоградського ОРЕМ AT "ДТЕК Дніпровські електромережі" № 010000015451/0000;

акт вартості устаткування від 28.12.2021 на суму 32 746,60 грн. по об`єкту будівля обслуговуючого призначення Павлоградського ОРЕМ AT "ДТЕК Дніпровські електромережі" № 010000015451/0000.

При перевірці правильності та достовірності зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт вартісних та натуральних показників, було виявлено, що обсяг фактично виконаних ТОВ "Вейл-БілдІнг" Робіт та здійснених витрат по об`єкту будівля обслуговуючого призначення Павлоградського ОРЕМ AT "ДТЕК Дніпровські електромережі" №010000015451/0000 є меншим за той, що заявлений в актах приймання виконаних будівельних робіт, акті вартості устаткування від 28.12.2021 на 135 665,14 грн. Сторонами Договору було підписано акт приймання виконаних будівельних робіт із від`ємним значенням у -102 918,54 грн. та акт вартості устаткування із від`ємним значенням у -32 746,60 грн. Загальна вартість та обсяг фактично виконаних Підрядником Робіт за Договором становить 1 867 687,08 грн.

На час прийняття рішення у справі Підрядником не виконано Роботи по Договору в повному обсязі, а саме лише частково виконані Роботи по наступним об`єктам: будівля автогаражу Синельниківського ОРЕМ, інв. № 010000002917/0000, будівля обслуговуючого призначення Павлоградського ОРЕМ AT "ДТЕК Дніпровські електромережі" № 010000015451/0000; не розпочаті та не виконані Роботи в повному обсязі по об`єктам: будівля АПК Синельниківського ОРЕМ AT "ДТЕК Дніпровські електромережі", інв. №0100000192411/0000, будівля гаражу ПС та СГ Синельниківського ОРЕМ AT "ДТЕК Дніпровські електромережі", інв. № 010000018548/0000; будівля адміністративна Синельниківського ОРЕМ AT "ДТЕК Дніпровські електромережі", інв. № 010000002724/0000; будівля монтерського пункту Велико-Михайлівської дільниці Синельниківського ОРЕМ AT "ДТЕК Дніпровські електромережі", інв. №010000017567/0000. Вказане є порушенням виконання зобов`язань за Договором.

Сума невикористаного авансу по Договору складає 433 165,60 грн.

Відповідно до п. 13.1.5 Договору у разі невиконання або несвоєчасного виконання Підрядником прийнятих зобов`язань за Договором у разі здійснення Замовником попередньої оплати/авансового платежу, Підрядник зобов`язується впродовж 5 (п`яти) банківських днів з дати отримання письмової вимоги від Замовника, повернути на поточний рахунок Замовника суму грошових коштів, попередньо перерахованих в рахунок оплати Робіт за цим Договором.

Позивачем було підготовлено та направлено вимогу вих. № 24113/1001 про відмову та припинення зобов`язань за Договором підряду № 9969-ДнОЗ від 16.04.2021 року, повернення авансового платежу у загальній сумі 433 165,60 грн.

Встановлено, що сплачений по Договору аванс у сумі 433 165,60 грн. відповідачем не повернутий позивачу.

Відповідно до вимог ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Виконання зобов`язань, реалізація, зміна та припинення певних прав у договірному зобов`язанні можуть бути зумовлені вчиненням або утриманням від вчинення однією із сторін у зобов`язанні певних дій чи настанням інших обставин, передбачених договором, у тому числі обставин, які повністю залежать від волі однієї із сторін.

Відповідно до вимог ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до вимог ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Наявні у справі докази є підставою для задоволення позовних вимог.

Згідно вимог ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на сторони пропорційно задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 73, 74, 123, 129, 232, 233, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ :

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕЙЛ БІЛДІНГ" (49107, м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд. 59, офіс 102, ідентифікаційний код 42716749) на користь акціонерного товариства "ДТЕК Дніпровські електромережі" (49107, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22, ідентифікаційний код 23359034) 433 165 грн. 60 коп., судовий збір 6497 грн. 48 коп.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили у відповідності до приписів ст. 241 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена в порядку та строк, передбачений ст. ст. 254, 256 Господарського процесуального кодексу України .

Повне рішення складено 13.09.2023

Суддя Г.В. Манько