Ухвала суду № 107349287, 08.11.2022, Господарський суд Дніпропетровської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

08.11.2022 м. ДніпроСправа № 904/3135/22

За позовом Виконавчого комітету Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області, с. Першотравневе Нікопольського району Дніпропетровської області

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна індустрія Грандстрой", м. Дніпро

про розірвання договору підряду та стягнення неустойки в сумі 40 860 грн 83 коп.

Суддя Рудь І.А.

Секретар судового засідання Товстоп`ятка В.В.

Представники:

від позивача: Шашликова Т.Ф., ордер АЕ №1144697 від 08.11.2022, адвокат ;

від відповідача: не з`явився.

СУТЬ СПОРУ:

Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою від 14.09.2022 № 846/02-14, в якій просить:

- розірвати договір про закупівлю робіт по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 "Капітальний ремонт підвідних систем водопостачання в с. Південне Першотравневської територіальної громади Нікопольського району Дніпропетровської області" (ДК 021:2015-45453000-7- Капітальний ремонт та реставрація) від 17.08.2021 № 366, укладений між Виконавчим комітетом Першотравневської сільської ради нікопольського району Дніпропетровської області та Товариством з обмеженою відповідальністю "Будівельна індустрія Грандстрой";

- стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна індустрія Грандстрой" неустойку за порушення строків виконання робіт у загальному розмірі 40 860 грн 83 коп., з яких: 4 377 грн 95 коп. - пеня, 36 482 грн 88 коп. - штраф, відповідно до умов договору про закупівлю робіт по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 "Капітальний ремонт підвідних систем водопостачання в с. Південне Першотравневської територіальної громади Нікопольського району Дніпропетровської області" (ДК 021:2015-45453000-7- Капітальний ремонт та реставрація) від 17.08.2021 № 366, в редакції додаткової угоди від 28.12.2021 № 1.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов спірного договору в частині своєчасного виконання робіт відповідно до календарного графіку, що стало підставою для звернення позивача до відповідача із вимогою про розірвання договору та нарахування позивачем неустойки у заявленій сумі.

У поданій позовній заяві викладене клопотання позивача про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження.

Ухвалою господарського суду від 10.10.2022 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, розгляд якої призначено за правилами загального позовного провадження у підготовчому засіданні на 08.11.2022.

У призначене підготовче засідання відповідач явку повноважного представника не забезпечив.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши представника позивача, господарський суд вбачає підстави для відкладення підготовчого засідання, з метою виконання завдань підготовчого провадження та належної підготовки справи для розгляду по суті, а також необхідності надання сторонами витребуваних судом документів.

У засіданні оголошено вступну та резолютивну частини ухвали суду.

Керуючись ст.ст. 177 ,202, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Підготовче засідання відкласти на 29.11.2022 о 10:40 год.,

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті № 3-303 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка , 1.

2. Явку у засідання повноважних представників учасників судового процесу визнати обов`язковою.

3. Відповідачу (повторно):

- надати до суду відзив на позовну заяву; докази направлення позивачу;

- надати до суду заперечення, які мають відповідати вимогам статті 167 ГПК України.

Позивачу:

- надати до суду відповідь на відзив на позовну заяву; докази направлення відповідачу;

4. Роз`яснити, що з метою дотримання правил безпеки в період воєнного стану розгляд справ Господарським судом Дніпропетровської області в судових засіданнях здійснюватиметься в таких випадках:

- за наявності заяв усіх учасників процесу про можливість забезпечення участі представників у судовому засіданні;

- письмової згоди від усіх учасників судового провадження про розгляд справи без їх участі.

5. Роз`яснити учасникам справи можливість подання пояснень, заяв чи клопотань на адресу суду:

- за допомогою електронної пошти: inbox@dp.arbitr.gov.ua;

- за допомогою сервісу "Електронний суд";

- засобами поштового зв`язку: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

6. Запропонувати учасникам справи надати суду інформацію щодо всіх наявних засобів зв`язку для оперативного повідомлення про дату, час та місце підготовчого/судового засідання у справі (електронна пошта, номер телефону тощо).

7. Роз`яснити учасникам, що відповідні заяви по суті справи повинні відповідати вимогам ст. 161-168 Господарського процесуального кодексу України та мають бути подані у строк, визначений в ухвалі.

8. Звернути увагу учасників справи, що заяви, клопотання і заперечення при розгляді справи судом подаються за правилами, встановленими статями 169, 170, 251 Господарського процесуального кодексу України.

9. Роз`яснити учасникам судового процесу наступне.

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

- зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

10. Повідомити учасників справи про можливість одержання інформації по справі з сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\

Суддя І.А. Рудь