Ухвала суду № 106865231, 20.10.2022, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

20.10.2022Справа № 910/6893/22

Господарський суд міста Києва у складі головуючого судді Демидова В.О., за участю секретаря судового засідання Анастасової К.В., розглянувши у підготовчому засіданні справу №910/6893/22

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "НБК "МІСТ-БУД СЕРВІС" (01103, місто Київ, вул. Залізничне шосе, будинок 47, офіс 10)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНДАСТРІАЛБУД" (03110, місто Київ, вул. Преображенська, будинок 23, офіс 507)

про стягнення 661 193,62 грн

та за зустрічною позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНДАСТРІАЛБУД" (03110, місто Київ, вул. Преображенська, будинок 23, офіс 507)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "НБК "МІСТ-БУД СЕРВІС" (01103, місто Київ, вул. Залізничне шосе, будинок 47, офіс 10)

про стягнення 2 124 662,75 грн

Представники учасників справи:

від позивача за первісним позовом, відповідач за зустрічним позовом:

Мацько М.А.;

від відповідача за первісним позовом, позивач за зустрічним позовом:

Гурнік А.І.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "НБК "МІСТ-БУД СЕРВІС" (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНДАСТРІАЛБУД" (далі-відповідач) про стягнення 661 193,62 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач, в порушення умов договору підряду №06/09/21 на виконання будівельних робіт від 06.09.2021 року повністю не виконав своїх зобов`язань, а саме в частині повної та своєчасної оплати за виконані роботи, у зв`язку з чим позивачем заявлено до стягнення 661 193,62 грн, з яких: сума основного боргу у розмірі 506 605,00 грн, пеня у розмірі 67 454,80 грн, інфляційні втрати у розмірі 80569,58 грн та 3% річних у розмірі 6564,24 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.08.2022 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи ухвалено проводити за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

Копію ухвали суду про відкриття провадження у справі отримано позивачем 12.08.2022 та 19.08.22, відповідачем - 12.08.2022, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення.

31.08.2022 до Господарського суду міста Києва надійшла зустрічна позовна заява та відзив на позовну заяву (надіслані засобами поштового зв`язку 26.08.2022) та передані судді Демидову В.О. відповідно до автоматизованого розподілу судової справи між суддями.

Відповідно до заявлених зустрічних позовних вимог позивач за зустрічним позовом просить суд стягнути штрафні санкції за неналежне виконання зобов`язань за договором підряду №06/09/21 на виконання будівельних робіт від 06.09.2021 року в частині своєчасного виконання своїх зобов`язань.

Зустрічні позовні вимоги Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНДАСТРІАЛБУД" обгрунтовує тим, що ТОВ «Індастріалбуд» виконало всі вимоги передбачені умовами Договору, які були необхідні для початку виконання робіт підрядною організацією, а тому ТОВ «НБК «Міст-Буд Сервіс» відповідно до пункту 4.1. Договору повинно було розпочати роботи з 13 жовтня 2021 року (наступний день після підписання сторонами Акту прийому-передачі фронту робіт на перший етап робіт) та закінчити їх виконання через 60 календарних днів, а саме до 11 грудня 2021 року включно.

Проте, в порушення пункту 4.1. Договору, ТОВ «НБК «Міст-Буд Сервіс» завершило виконання робіт лише в січні 2022 року, що підтверджується Актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2022 року, який було підписано як ТОВ «Індастріалбуд», так і ТОВ «НБК «Міст-Буд Сервіс» лише 31 січня 2022 року.

Враховуючи, що ТОВ «НБК «Міст-Буд Сервіс» не були виконанні роботи в строк передбачений Договором, та мало місце прострочення виконання робіт на 51 день, а саме з 12 грудня 2021 року по 31 січня 2022 року, позивач за зустрічним позовом просить стягнути з ТОВ «НБК «Міст-Буд Сервіс» неустойку в розмірі 1% від вартості невиконаних в строк Робіт за кожний день прострочення у розмірі 2 124 662,75 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.09.2022 зустрічну позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНДАСТРІАЛБУД" до Товариства з обмеженою відповідальністю "НБК "МІСТ-БУД СЕРВІС" про стягнення 2 124 662,75 грн, подану в межах справи № 910/6893/22, залишено без руху.

08.09.2022 року від ТОВ «НБК «МІСТ-БУД СЕРВІС» надійшов відзив на зустрічну позовну заяву в якому останній просив відмовити в задоволенні зустрічної позовної заяви.

08.09.2022 року від ТОВ «НБК «МІСТ-БУД СЕРВІС» надійшла відповідь на відзив.

До Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНДАСТРІАЛБУД" надійшла заява про усунення недоліків, з доданими до неї документами.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.09.2022 року було ухвалено: зустрічну позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНДАСТРІАЛБУД" прийняти до спільного розгляду з первісним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "НБК "МІСТ-БУД СЕРВІС"; зустрічні позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНДАСТРІАЛБУД" об`єднати в одне провадження з первісним позовом у справі № 910/6893/22 та вирішено здійснювати розгляд справи №910/6893/22 за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання на 20.10.22.

У судовому засіданні 20.10.2022 представники сторін прибули, судом було поставлено на обговорення питання, щодо можливості закриття підготовчого провадження та призначення справи до розгляду по суті.

Сторони не заперечували щодо закриття підготовчого провадження та призначення справи до розгляду по суті, інших заяв чи клопотань по суті спору від сторін не надходило.

Відповідно до ч. 1 ст. 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання.

В межах проведення підготовчого засідання судом були вчинені дії, передбачені ст. 182 Господарського процесуального кодексу України, в ході чого підстав для відкладення підготовчого засідання та оголошення перерви у підготовчому засіданні, які передбачені ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, судом не встановлено.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Згідно із п. 18 ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України У підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті.

Таким чином, враховуючи те, що судом здійснено всі необхідні та достатні дії для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті, враховуючи відсутність підстав для відкладення підготовчого засідання, суд доходить висновку про необхідність закриття підготовчого провадження та призначення справи до розгляду по суті.

Керуючись ст. ст. 181, 182, 185, 207, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження у справі № 910/6893/22 та призначити справу до розгляду по суті на 10.11.22 о 10:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 13 .

2. Попередити позивача про наслідки, передбачені пунктом 4 частини 1 статті 226 Господарського процесуального кодексу України.

3. Копію ухвали направити сторонам.

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання суддею та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Повний текст ухвали складено та підписано 20.10.2022

Суддя Владислав ДЕМИДОВ

Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5011/

Увага!

У зв`язку з відсутністю бюджетних асигнувань на оплату послуг з пересилання поштових відправлень Господарський суд міста Києва 29.09.2022 припинив відправку кореспонденції засобами поштового зв`язку.

Рекомендуємо учасникам судового процесу:

1) по можливості отримувати документи нарочно в приміщенні суду;

2) використовувати для отримання документів засоби електронного зв`язку:

Електронний кабінет підсистеми ЄСІТС «Електронний суд»;

поштову скриньку, створену в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу, за адресою: https://mail.gov.ua

інші електронні поштові скриньки (за умови наявності письмової згоди учасника судового процесу надсилати суду підтвердження про отримання документів);

3) при зверненні до суду зазначати актуальні номери телефонів для передачі телефонограм.