Ухвала суду № 105177833, 11.07.2022, Господарський суд Дніпропетровської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

11.07.2022 Справа № 904/8525/21За позовом Публічного акціонерного товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг", м. Кривий Ріг Дніпропетровська область

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛВЕНТ", , м. Кривий Ріг Дніпропетровська область

про стягнення заборгованості в розмірі 6 581 215, 20 грн.

Суддя Ліпинський О.В.

СУТЬ СПОРУ:

Публічне акціонерне товариство "АрселорМіттал Кривий Ріг" (далі - Позивач) звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛВЕНТ" (далі - Відповідач) про стягнення штрафних санкцій в розмірі 6 581 215,20 грн., з яких: 1 316 243, 04 грн. штрафу, 5 264 972, 16 грн. - неустойки.

Заявлені вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов договору на капітальну закупівлю № 1040 від 26.06.2020 року в частині дотримання строків виконання робіт та їх якості.

Ухвалою суду від 25.10.2021 відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання.

03.11.2021 до суду надійшов зустрічний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛВЕНТ" до Публічного акціонерного товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг" про стягнення заборгованості з оплати виконаних робіт за договором №1040 від 26.06.2020 в розмірі 10 552 459,91 грн. та розірвання договору разом із додатками №1-15 до нього.

Зустрічний позов мотивовано порушенням Замовником умов договору на капітальну закупівлю № 1040 від 26.06.2020 року в частині здійснення оплати робіт, виконання яких підтверджується Актом № 1 від 12.10.2020 року та Актом № 1 від 06.01.2021 року.

08.11.2021 року, ухвалою про об`єднання вимог за зустрічним позовом в одне провадження з первісним позовом, зустрічну позовну заяву ТОВ «ЕЛВЕНТ» прийнято для спільного розгляду з первісним позовом.

Заперечуючи проти вимог за первісним позовом, ТОВ «ЕЛВЕНТ» подало відзив на позовну заяву, доводи якого зводяться до наступного: відповідач (підрядник) добросовісно виконував свої зобов`язання за Договором; відповідач об`єктивно був позбавлений можливості продовжувати виконання робіт внаслідок ухилення позивача від виконання власних зобов`язань; позивач склав необ`єктивний Дефектний акт та ігнорував заперечення відповідача на нього, а також не реагував на численні звернення відповідача щодо усунення перешкод та необхідність продовження виконання робіт; позивач досі не оплатив жодного етапу виконаних робіт.

Заперечення по суті зустрічного позову мотивовані наступним: відсутність належних доказів в підтвердження тверджень Позивача за зустрічним позовом відносно прострочення кредитора; висновком судової будівельно-технічної експертизи № 19/104-10/4/5 від 19.03.2021 року встановлено вартість фактично виконаних робіт за договором на капітальну закупівлю № 1040 від 26.06.2020 року в розмірі 4 536 584,88 грн., при цьому Позивач вимагає стягнення суми 10 552 459,91 грн.; факт неякісного виконання робіт за договором, зафіксовано дефектним актом від 27.01.2021 року, який підписано керівником підрядника.

Ухвалою суду від 19.01.2022 року у справі призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства Юстиції України, провадження у справі зупинено. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЛВЕНТ зобов`язано здійснити попередню оплату вартості експертного дослідження на підставі відповідної вимоги Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду Дніпропетровської області від 12.05.2022 року ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 19.01.2022 року залишено без змін.

07.07.2022 від Дніпропетровського науково - дослідного інституту судових експертиз надійшло клопотання про забезпечення прибуття експерта та надання безперешкодного доступу до об`єкта: "Будівля гаража розморожування ГД", 20.07.2022 об 11:00 та забезпечення належних умов для роботи з викликом учасників процесу або їх представників: Публічного акціонерного товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг", Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛВЕНТ".

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 102, 103, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

Зобов`язати сторони забезпечити прибуття експерта Садовнікової Ю.І. та надати безперешкодний доступ до об`єкту: "Будівля гаража розморожування ГД", 20.07.2022 об 11:00.

Зобов`язати сторони забезпечити належні умови для роботи з викликом учасників процесу або їх представників: Публічного акціонерного товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг", Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛВЕНТ".

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Оскарження цієї ухвали окремо від рішення суду не допускається.

Суддя О.В. Ліпинський