Court order № 72041818, 05.02.2018, Commercial Court of Odesa Oblast

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

______________________________

СУДОВИЙ НАКАЗ

(наказне провадження)

"05" лютого 2018 р.

м. Одеса

Справа № 916/163/18

Господарський суд Одеської області у складі судді Малярчук І.А., розглянувши, згідно до приписів ч.ч.1, 2 ст.154 ГПК України без судового засідання і повідомлення заявника і боржника, заяву від 31.01.2018р. за вх.№171/18 Товариства з обмеженою відповідальністю „Альтраста” (65025, 20-й кілометр Старокиївського шляху, код ЄДРПОУ 37548754) про видачу судового наказу про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю „Промислово-будівельна група ІНТОБУД” (65014, м. Одеса, вул.Пушкінська,32, код ЄДРПОУ 32316457) заборгованості у розмірі 120 000 грн., оплачену судовим збором в сумі 176,20грн., встановив, що підставою звернення заявника із даною заявою стало нарахування боржнику штрафу у розмірі 120 000 грн. за додатковою угодою №1 від 04.09.2017р. до укладеного між заявником та боржником договору переведення боргу №31/08/2017 від 31.08.2017р., заборгованість за яким стягнуто рішенням Господарського суду Одеської області від 04.12.2017р. по справі №916/2465/17.

З метою дотримання п.4 ч.1 ст.155 ГПК України, суд проаналізував наступні положення чинного законодавства. Так, відповідно до ч.1 ст.520 ЦК України боржник у зобов'язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом. Зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства. Одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ч.1 ст.526, ч.1 ст.525 ЦК України). Згідно ч.ч.1, 2 ст.549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання.

НАКАЗУЮ:

1. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „Промислово-будівельна група ІНТОБУД” (65014, м. Одеса, вул. Пушкінська,32, код ЄДРПОУ 32316457) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю „Альтраста” (65025, 20-й кілометр Старокиївського шляху, код ЄДРПОУ 37548754) 120000 (сто двадцять тисяч) грн. штрафу, 176 (сто сімдесят шість) грн. 20 коп. (судового збору).

2. Заявником – стягувачем за даним наказом є: Товариство з обмеженою відповідальністю „Альтраста” (65025, 20-й кілометр Старокиївського шляху, код ЄДРПОУ 37548754).

3. Боржником за даним наказом є: Товариство з обмеженою відповідальністю „Промислово-будівельна група ІНТОБУД” (65014, м. Одеса, вул. Пушкінська,32, код ЄДРПОУ 32316457).

4. Повідомити заявника та боржника про те, що у відповідності до п.7 ч.1 ст.155 ГПК України під час розгляду вимог в порядку наказного провадження та видачі судового наказу суд не розглядає обґрунтованість заявлених стягувачем вимог по суті.

5. До уваги заявника та боржника: згідно ч.3 ст.154 ГПК України судовий наказ оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, проте може бути скасований в порядку, передбаченому розділом II ГПК України. Відповідно до ч.1 ст.157 ГПК України боржник має право протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву про його скасування до суду, який його видав. Заява про скасування судового наказу може також бути подана органами та особами, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. Положення ч.1 ст.159 ГПК України передбачають, що у разі ненадходження до суду заяви від боржника про скасування судового наказу протягом п’яти днів після закінчення строку на її подання судовий наказ набирає законної сили.

6. Дата набрання судовим наказом законної сили: ___ .

7. Наказ дійсний для пред’явлення до виконання у строки, визначені ст.12 Закону України „Про виконавче провадження” №1404-VIII від 02.06.2016р.

8. Дата видачі судового наказу стягувачу: _____ .

Суддя І.А. Малярчук