Court ruling № 61414968, 15.09.2016, Commercial Court of Poltava Oblast

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул.Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

У Х В А Л А

15.09.2016 Справа № 917/1235/16

за позовом Пришибської сільської ради, вул.Леніна, буд.46, с. Пришиб, Кременчуцький район, Полтавська область, 39750

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будсервісплюс", вул.Пирогова, буд.40, с.Світлогірське, Кобеляцький район, Полтавська область, 39262

про стягнення 329793,68грн.

Суддя Безрук Т. М.

Представники:

від позивача: ОСОБА_1

від відповідача: ОСОБА_2

В судовому засіданні 15.09.2016р. суд розпочав розгляд справи по суті.

Розглядається позовна заява про стягнення 329793,68грн., у тому числі 166449,00 грн. сплаченої предоплати згідно договору підряду №2 на виконання робіт з ремонту вулиць комунальної власності від 14.06.2013р., 13735,00грн. - річних, 149609,68 грн. - інфляційних.

Відповідач у відзиві проти позову заперечує посилаючись, на те, що в договорі не визначено дату передачі робіт замовнику; замовник не передав відповідачу проектно-кошторисну документацію, робочу документацію, письмове попередження про проект робіт, будівельний майданчик; відбулося прострочення кредитора, що унеможливило своєчасне виконання робіт; за ст.220 ГК України, ст.612 ЦК України боржник не вважається таким, що прострочив, отже відсутні підстави для нарахування інфляційних та річних.

В зв"язку з необхідністю подання доказів, розгляд справи слід відкласти.

Керуючись ст.ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

Ухвалив:

1. Відкласти розгляд справи на 04 жовтня 2016 р. на 9 год. 30 хв.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Полтавської області за адресою: м. Полтава, вул. Зигіна 1.

2. Запропонувати позивачу надати суду проектно-кошторисну документацію та докази передачі її відповідачу;

за наявності заперечень щодо мотиву відзиву - викласти їх письмово та надати суду.

Суддя Безрук Т.М.