YouControl is a service for checking your contractors. A complete company profile is available in individual plans.

Home page /

Catalog of court decisions of Ukraine

/

Courts Kyiv City

/

Commercial Court of Kyiv

Court ruling № 139977658, 22.09.2026, Commercial Court of Kyiv

Approval Date

22.09.2026

Case No.

910/4500/26

Document №

139977658

Form of court proceedings

Economic

Companies listed in the text of the court document

Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaУХВАЛА

про зупинення провадження у справі

м. Київ

22.09.2026Справа № 910/4500/26Господарський суд міста Києва у складі судді Курдельчука І.Д., розглянувши клопотання судового експерта у справі за позовом Акціонерного товариства «Укрзалізниця» в особі регіональної філії «Придніпровська залізниця» Акціонерного товариства «Укрзалізниця» до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТТЦ МАРКОНІ» про стягнення 1 892 581,90 грн, без повідомлення (виклику) учасниів справи

ВСТАНОВИВ:

у проваджені Господарського суду міста Києва перебуває вказана справа із позовними вимогами про стягнення штрафу за виконання робіт із порушенням в сумі 1 164 754,27 грн, пені в сумі 314 483,65 грн та штрафу за порушення строків виконання робіт на суму понад 30 днів в розмірі 407 663,99 грн, пені за порушення строків усунення недоліків виконаних робіт в сумі 5679,99 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.07.2026 задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ТТЦ МАРКОНІ» про призначення судової будівельно-технічної експертизи та призначено судову будівельно-технічну експертизу у справі № 910/4500/26.

Експерт Київського відділення ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» звернувся з клопотанням № 1797/1131-16-26/22/16-26 від 21.09.2026 про розгляд питання узгодження проведення експертизи у в строк понад 90 календарних днів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.09.2026 поновлено провадження у справі №910/4500/26 для розгляду клопотання експерта.

Клопотання експерта Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса" 1797/1131-16-26/22/16-26 від 21.09.2026 задоволено, надано згоду на проведення судової експертизи у справі № 910/4500/26 у термін понад 90 календарних днів, але не довше 120 календарних днів.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках: призначення судом експертизи.

Експертиза проводиться поза межами суду. Враховуючи, що на виконання ухвали надіслано в розпорядження експерта матеріали справи, це унеможливлює подальший розгляд справи, тому суд зупиняє провадження у справі.

Згідно з пунктом 6 частини 1 статті 229 ГПК України провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених: пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи.

Керуючись викладеним та статтями 228, 229, 234 ГПК України, суд

УХВАЛИВ

Провадження у справі №910/4500/26 зупинити на час проведення експертизи, призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.07.2026.

Ухвала набрала законної сили 22.09.2026 та може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повний текст ухвали складено 22.09.2026

Суддя Ігор Курдельчук

Часті запитання

Який тип судового документу № 139977658 ?

Документ № 139977658 це Court ruling

Яка дата ухвалення судового документу № 139977658 ?

Дата ухвалення - 22.09.2026

Яка форма судочинства по судовому документу № 139977658 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 139977658 ?

В Commercial Court of Kyiv

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 139977658, Commercial Court of Kyiv

The court decision No. 139977658, Commercial Court of Kyiv was adopted on 22.09.2026. The procedural form is Economic, and the decision form is Court ruling. On this page, you will find essential data about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find necessary data conveniently.

The court decision No. 139977658 refers to case No. 910/4500/26

This decision relates to case No. 910/4500/26. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:

Our platform allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 139977657

Next document : 139977659

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;