Court ruling № 97620733, 14.06.2021, Commercial Court of Kyiv

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про здійснення розгляду справи за правилами загального позовного провадження

м. Київ

14.06.2021Справа №910/4411/21

За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "Біг Київ" доТовариства з обмеженою відповідальністю "Монолітбуд-2001"простягнення 372 380,15 грн.,Суддя Бойко Р.В.

Ухвалу постановлено в порядку письмового провадження.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Біг Київ" звернулось до Господарського суду міста Києва із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Монолітбуд-2001" про стягнення 372 380,15 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивачем на виконання своїх зобов`язань за Договором субпідряду №П.210319/1 від 21.03.2019 та Додатковою угодою №1 від 14.06.2019 до нього було виконано роботи загальною вартістю 5 294 547,73 грн., в той час як відповідачем оплачено вказані роботи частково, у зв`язку з чим у Товариства з обмеженою відповідальністю "Монолітбуд-2001" виникла заборгованість перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Біг Київ" у розмірі 372 380,15 грн., яку позивач просить стягнути в судовому порядку.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.03.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі; вирішено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін (без проведення судового засідання); визначено учасникам справи строки для подання відзиву на позов, відповіді на відзив та заперечень на відповідь на відзив.

21.04.2021 (вх. №6453/21 від 21.04.2021) електронною поштою до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "ВГО Груп" надійшла копія позовної заяви в якості заяви третьої особи із самостійними вимогами щодо предмету спору у справі №910/4411/21, в якій заявник просить стягнути з Товариством з обмеженою відповідальністю "Біг Київ" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ВГО Груп" суму неустойки за порушення строків (терміну) виконання робіт, передбачених договором субпідряду, у розмірі 1 416 818,85 грн.

В обґрунтування своїх позовних вимог Товариство з обмеженою відповідальністю "ВГО Груп" вказує, що Товариством з обмеженою відповідальністю "Біг Київ" було порушено строки виконання взятих на себе за Договором субпідряду №П.210319/1 від 21.03.2019 та Додатковою угодою №1 від 14.06.2019 до нього зобов`язань з проведення будівельних робіт, у зв`язку з чим існують правові підстави для нарахування неустойки за прострочення виконання таких робіт, сума якої становить 1 416 818,85 грн.

Одночасно з цим, через відділ діловодства суду в паперовому вигляді надійшов оригінал наведеної заяви (вх. №6505/21 від 22.04.2021), у зв`язку з чим суд вирішив їх розглядати як єдиний процесуальний документ.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.04.2021 повернуто Товариству з обмеженою відповідальністю "ВГО Груп" позовну заяву (вх. №6453/21 від 21.04.2021; вх. №6505/21 від 22.04.2021) та додані до неї документи.

29.04.2021 засобами поштового зв`язку від Товариства з обмеженою відповідальністю "Монолітбуд-2001" надійшов відзив на позов, в якому відповідач зазначає, що зважаючи на наявні факти порушення позивачем своїх зобов`язань за договором (строк виконання робіт перевищує 18 місяців), то кошти у розмірі 1 416 818,85 грн., є утриманими відповідачем коштами в порядку п. 5.8 Договору субпідряду №П.210319/1 від 21.03.2019.

Відповідно до ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Згідно з п. 6 ст. 250 Господарського процесуального кодексу України якщо суд вирішив розглянути справу в порядку спрощеного позовного провадження, але в подальшому за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи постановив ухвалу про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, розгляд справи починається зі стадії відкриття провадження у справі. У такому випадку повернення до розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження не допускається.

З огляду на зміст заяв сторін по суті справи і наявні в них письмові докази, з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду судом всіх обставин, які мають істотне значення для вирішення спору, та забезпечення сторонам, можливості реалізувати свої права, передбачені господарським процесуальним законом, керуючись закріпленим у ст. 13 Господарського процесуального кодексу України принципом диспозитивності, вважає за необхідне здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

Враховуючи наведене, керуючись приписами статті 181 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає за необхідне призначити підготовче засідання у справі №910/4411/21 на 24.06.2021.

Керуючись ст.ст. 2, 13, 120, 181, 234, 235, 250 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Розгляд справи №910/4411/21 здійснювати за правилами загального позовного провадження.

2. Призначити підготовче засідання у справі №910/4411/21 на 24.06.21 о 16:15 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 44-В, зал судових засідань №23 (корпус Б).

3. Викликати у підготовче засідання представників сторін. У відповідності до ст. 60 Господарського процесуального кодексу України надати документи, що підтверджують повноваження представників учасників справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя Р.В. Бойко