Court ruling № 89402032, 20.05.2020, Commercial Court of Sumy Oblast

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

20.05.2020 Справа № 920/332/20 м. Суми

Господарський суд Сумської області у складі судді Жерьобкіної Є.А.,

за участю секретаря судового засідання Гребенюк С.В.

Розглядається в порядку загального позовного провадження справа № 920/332/20

за позовом Приватного акціонерного товариства "ПлазмаТек" (вул. Максимовича, 18, м. Вінниця, 21036),

до відповідача Приватного підприємства "Виробничо-комерційна фірма "SUMY ELECTRON OPTICS" (вул. Калініна, буд. 51, приміщення 1, м. Суми, 40009),

про стягнення 4743200 грн. 18 коп.,

за участю представників сторін:

Від позивача - Раімов Р.І. (ордер серії ВМ № 1005056 від 08.04.2020);

Від відповідача - Сінько О.А. (ордер серії ВМ № 1005820 від 19.05.2020);

Позивач звернувся з позовом до суду, в якому просить стягнути з відповідача 4743200 грн. 18 коп., в тому числі 3 880 800 грн. 18 коп. попередньої оплати за товар, що не був поставлений за договором № 09601-01 від 10.09.2019, 862400 грн. штрафу відповідно до п. 10.5. договору.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 14.04.2020 відкрито провадження у справі № 920/332/20, призначено підготовче засідання на 20.05.2020, 11:00; відповідачу наданий п`ятнадцятиденний строк з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для подання відзиву на позовну заяву, відповідно до ст. 165 ГПК України; позивачу надати десятиденний строк з дня отримання відзиву на позовну заяву для подання відповіді на відзив.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 14.04.2020 відмовлено у задоволенні заяви Приватного акціонерного товариства «ПлазмаТек» про забезпечення позову (вх. № 1199к від 13.04.2020).

29.04.2020 відповідач подав відзив на позовну заяву (вх. № 3461 від 29.04.2020), в якому просить суд відмовити у задоволенні позову. Відповідач зазначає, що листами від 22.11.2019 № 162IT/SEO-19 та від 13.12.2019 №205I1/SEO-19 повідомив позивача про неможливість поставити товар у передбачений в договорі строк, у зв`язку зі складнощами, які виникли не з вини відповідача, та затримкою поставки товару в подальшому на більш тривалий строк, у зв`язку з реорганізацією митниць Державної фіскальної служби. Оскільки прострочення поставки відбулося не з вини відповідача, переписка сторін та дії позивача свідчать про відсутність заперечень проти подовження терміну поставки, вимоги позивача щодо сплати штрафу згідно із п. 10.5 договору є такими, що не підлягають задоволенню. 29.12.2019 покупець надіслав постачальнику електронного листа з зазначенням наступної адреси доставки товару: Житомирська обл., місто Бердичів, вулиця Білопільська, будинок 2. На виконання умов договору, 15.01.2020 покупцю був доставлений товар відповідно до специфікації: растровий електронний мікроскоп-аналізатор на базі електронного мікроскопа SEO-SEM Inspect S50-B з енергодисперсійним аналізатором. Відмінності у написанні назви товару пов`язані із тим, що обладнання «Скануючий електронний мікроскоп FEI Inspect S50» виробництва Fei Company, Чехія, та «Система мікроаналізу EDAX Apolo X/XL» виробництва Ametek corporation модернізується до обладнання «Растровий електронний мікроскоп-аналізатор на базі електронного мікроскопа SEO-SEM Inspect S50-B з енергодисперсійним аналізатором» за допомогою спеціального програмного забезпечення виробництва ВКФ «SUMY ELECTRON OPTICS»(nn) та спеціальних налаштувань обробки даних. Організацію доставки товару до визначеного позивачем місця поставки забезпечило товариство з обмеженою відповідальністю «НОВАЦІЇ» (ЄДРПОУ 34184403) на підставі договору доручення № 1-Д від 20.12.2019, укладеного з відповідачем. У відповідності до довіреності від 10.01.2020 № 16, яка виписана на менеджера з постачання позивача ОСОБА_1 , відповідач оформив та направив позивачу видаткову накладну №01-SEO від 16.01.2020 у двох примірниках, однак підписаний оригінал примірника видаткової накладної позивач на адресу відповідача не відправив. Разом з цим, позивач не заперечує фактичне отримання ним товару за видатковою накладною № 01-SEO від 16.01.2020 на суму 4 312 000,20 грн., тому у покупця відсутні правові підстави для вимоги про повернення постачальником покупцю грошових коштів у розмірі 3 880 800,18 грн, що є попередньою оплатою згідно із договором. 29.01.2020 позивач направив відповідачу листа № 285 про надання дозволу інженеру відповідача розпочати з 03.02.2020 пусконалагоджувальні роботи щодо установки растрового електронного мікроскопа-аналізатора на базі електронного мікроскопа SEO-SEM Inspect S50-B з енергодисперсійним аналізатором. Однак, коли інженер відповідача прибув в домовлене місце і час для проведення пусконалагоджувальних робіт, він не зміг приступити до їх виконання у зв`язку з тим, що позивач не виконав всі вимоги відповідача щодо відповідності приміщення для проведення відповідних робіт.

13.05.2020 позивач подав відповідь на відзив (вх. № 3699 від 13.05.2020), в якій зазначає, що обґрунтовуючи пропуск строків поставки відповідач вказує, що товар вміщує імпортні складові, однак у зв`язку з реорганізацією митниць відповідно до постанови КМУ від 02.10.2019 №858 «Про реорганізацію митниць ДФС» виникли складнощі із ввезенням та митним оформленням. Жодних доказів щодо здійснення імпорту складових товару відповідач не надає, так само як і не вказує, які саме комплектуючі має на увазі. Жодного документу на підтвердження факту непереборної сили, яка б вплинула на виконання обов`язків відповідача за договором не надано. Зауваження відповідача щодо відсутності заперечень з боку позивача проти продовження строків поставки не може бути підставою для внесення змін до договору поставки в частині строків виконання зобов`язань. Висновок відповідача про те, що прострочення поставки відбулося не з його вини не має фактичного підтвердження. Повідомлення щодо зміни місця поставки стосувалось лише доставки товару 03.01.2020 або 08.01.2020 та було пов`язано з новорічними святами. Товар не було доставлено ані 03.01.2020, ані 08.01.2020. Жодних повідомлень щодо зміни місця доставки стосовно будь-якої іншої дати позивач не направляв. Договір транспортного експедирування не надає ТОВ «Новації» повноважень на виконання договору поставки, укладеного між позивачем та відповідачем. Повноваження особи, яка підписала ТТН №2 від імені вантажоодержувача нічим не підтверджуються, печаткою підпис не скріплено; ТТН, навіть при належному оформленні, не є товаросупровідним документом, на підставі якого здійснюється приймання-передача товару за договором. Надані відповідачем разом з відзивом копії видаткових накладних не містять підписів з боку покупця.

20.05.2020 відповідач подав клопотання (вх. № 1719к від 20.05.2020), в якому просить суд відкласти розгляд справи для формування заперечень на відповідь на відзив, яка отримана 18.05.2020.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив:

Згідно зі ст. 177 ГПК України, завданнями підготовчого провадження є: 1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; 2) з`ясування заперечень проти позовних вимог; 3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; 4) вирішення відводів; 5) визначення порядку розгляду справи; 6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

За приписами ст. 183 ГПК України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Для належної підготовки справи для розгляду по суті, оскільки питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні, суд задовольняє клопотання відповідача та відкладає підготовче засідання; відповідачу надається десятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення відповідно до ст. 167 ГПК України.

Керуючись ст. ст. 120, 177, 182, 183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Відкласти підготовче засідання з повідомленням сторін на 10.06.2020, 09:30. Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Сумської області за адресою: м. Суми, проспект Т.Г.Шевченка, 18/1, 1-й поверх, зал судового засідання № 3.

2. Відповідачу надати десятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення відповідно до ст. 167 ГПК України.

3. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою://court.gov.ua/sud5021/.

4. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення. Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 25.05.2020.

Суддя Є.А. Жерьобкіна