Court ruling № 77786809, 13.11.2018, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

13.11.2018 м. ДніпроСправа № 904/6868/17

за первісним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Днепрспецремонт", м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

до Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат", м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

про розірвання договору підряду №841 від 03.10.2016р.

за зустрічним позовом Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат", м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Днепрспецремонт", м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

про стягнення суми неустойки за порушення строків виконання робіт за договором підряду №841 від 03.10.2016р. у розмірі 2111017грн.20коп.

Суддя Новікова Р.Г.

СУТЬ СПОРУ: Товариство з обмеженою відповідальністю "Днепрспецремонт" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області із позовною заявою до Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат", в якій просить суд розірвати договір підряду №841 від 03.10.2016р.

В подальшому, від Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" надійшла зустрічна позовна заява (вх.суду 7284/17 від 12.07.2017р.), в якій він просив суд стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Днепрспецремонт" неустойку за порушення строків виконання робіт за договором підряду №841 від 03.10.2016р. у розмірі 2111017грн.20коп.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 06.09.2017р. позовні вимоги за первісним позовом задоволено у повному обсязі. У задоволенні позовних вимог за зустрічним позовом - відмовлено.

Ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 18.01.2018р. затверджено мирову угоду від 17.01.2018р. у справі № 904/6868/17. Закрито провадження у справі №904/6868/17. Визнано нечинним судове рішення Господарського суду Дніпропетровської області, ухвалене 06.09.2017р. у справі №904/6868/17.

Також ухвалено повернути Приватному акціонерному товариству "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" з Державного бюджету України 50 відсотків судового збору в розмірі 34128,53грн., сплаченого ним під час подання апеляційної скарги, що складає 17415,90грн., сплаченого згідно платіжного доручення №4500049807 від 14.09.2017р., яке знаходиться в матеріалах справи №904/6868/17 відповідно до пункту 2 статті 130 Господарського процесуального кодексу України ( а.с.54, т.2).

24.01.2018р. на виконання ухвали Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 18.01.2018р. у справі №904/6868/17 видано судовий наказ.

12.11.2018р. на адресу суду надійшла заява Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" про виправлення описки в наказі Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/6868/17 від 24.01.2018р.

Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.11.2018р. вказану заяву передано на розгляд судді Новіковій Р.Г. у зв'язку з закінченням терміну повноважень судді Фещенко Ю.В.

Відповідно до частини першої ст. 328 Господарського процесуального кодексу України суд, який видав виконавчий документ, може за заявою стягувача або боржника виправити помилку, допущену при його оформленні або видачі.

Керуючись статтями 234, 235, 328 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти до розгляду заяву Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" про виправлення описки в наказі Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/6868/17 від 24.01.2018р.

2. Призначити судове засідання, яке відбудеться 20.11.2018 р. о 10:00 год.

3. Повідомити учасників справи про те, що судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань №3-207 (2-й поверх) за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1 20.11.2018 о 10:00год.

4. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\ та у на офіційному веб-порталі Єдиного державного реєстру судових рішень за веб-адресою: http://reyestr.court.gov.ua/.

5. Ухвала набирає законної сили 13.11.2018р. та не може бути оскаржена окремо від рішення суду.

Суддя ОСОБА_1