Court ruling № 77624159, 06.11.2018, Commercial Court of Kharkiv Oblast

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

____________

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

"06" листопада 2018 р.м. ХарківСправа № 922/2924/18

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Бринцева О.В.

розглянув матеріали

позовної заяви Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Британський Дім" (61030, м. Харків, вул. Біологічна, 6) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Строй Монтаж Сервіс" (61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 57А) про стягнення 81.151,04грн. та виконання обов'язку в натурі

26.10.2018 ОК "ЖБК "Британський Дім" звернувся до Господарського суду Харківської області з позовною заявою до ТОВ "Строй Монтаж Сервіс", в якій просить суд стягнути з відповідача на користь позивача пеню за порушення строків виготовлення виробів та виконання робіт у розмірі 22.817,89грн., штраф за порушення строків виготовлення виробів та виконання робіт понад 30 днів без мотивованої причини в розмірі 16.757,52грн., пеню за порушення строків здачі виконаних робіт у розмірі 41.575.73грн., а також зобов'язати відповідача виконати за договором підряду від 11.09.2017 №1109-01 обов'язок в натурі шляхом передання виробів та результатів виконаних робіт у власність позивача з наданням дозвільних документів, технічної документації на вироби та їх складові частини, виконавчої документації на виконані обсяги робіт у звітних місяцях згідно ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва".

В обґрунтування позову вказує на неналежне виконання відповідачем умов Договору підряду від 11.09.2017 №1109-01 в частині порушення строків виготовлення виробів та виконання робіт, а також передачі виробів та результатів робіт у власність позивача.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 30.10.2018 у справі №922/2924/18 позовну заяву було залишено без руху та надано позивачеві строк у 5 днів з дня вручення такої ухвали для усунення недоліків.

Відповідно до частини третьої статті 174 ГПК України, якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день її первинного подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 цього Кодексу.

Відповідно до частини першої, п’ятої статті 12 ГПК України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 1) наказного провадження; 2) позовного провадження (загального або спрощеного).

Ця справа не відповідає ознакам малозначної справи, наведеним у частині п'ятій статті 12 ГПК України. Обставини справи, що згідно частини третьої статті 247 ГПК України мають значення для вирішення питання про можливість розгляду справи в порядку спрощеного провадження, наразі також свідчать про відсутність підстав для розгляду цієї справи в спрощеному порядку.

У зв'язку з усуненням позивачем недоліків, встановлених ухвалою Господарського суду Харківської області від 30.10.2018, суд дійшов висновку про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі за правилами загального позовного провадження.

Також, позивач у позовній заяві просить суд залучити до участі у справі в якості третьої особи ТОВ "СВС-КОНСТРАКШН" на стороні позивача.

З матеріалів справи вбачається, що спірний Договір підряду від 11.09.2017 №1109-01 було укладено між ОК "ЖБК "Британський Дім" (Замовник), ТОВ "СВС-КОНСТРАКШН" (Генпідрядник) та ТОВ "Строй Монтаж Сервіс" (Підрядник).

Відповідно до частини другої статті 50 ГПК України якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов’язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Враховуючи те, що предметом даного спору є стягнення штрафних санкцій за договором та виконання обов'язку в натурі, тому рішення суду може створити (змінити, припинити) права та обов’язки ТОВ "СВС-КОНСТРАКШН" по відношенню однієї з сторін у справі, а саме викликати необхідність вчинення певних дій майнового та/або немайнового характеру по відношенню до сторін у справі.

За таких обставин суд, вважає за необхідне залучити ТОВ "СВС-КОНСТРАКШН" до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача.

Керуючись статтями 12, 50, 174, 176, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву та відкрити загальне позовне провадження у справі №922/2924/18.

2. Призначити підготовче засідання на "29" листопада 2018 р. о(об) 10:00.

3. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: 61022, місто Харків, майдан Свободи 5, 8-й під’їзд, 1-й поверх, зал № 102.

4. Залучити до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "СВС-КОНСТРАКШН" (61019, м. Харків, пр. Ілліча, 127).

5. Встановити відповідачеві строк для подання відзиву на позов у п'ятнадцять днів з дня вручення копії ухвали про відкриття провадження у справі.

6. Встановити третій особі строк для подання письмових пояснень щодо позову у десять днів з дня вручення копії ухвали про відкриття провадження у справі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Інформація по справі може бути отримана на офіційному веб-порталі судової влади України - court.gov.ua.

Суддя ОСОБА_1

/справа №922/2924/18/

Примітка: Копії витребуваних судом документів можуть бути також надіслані на офіційну електронну адресу суду inbox@hr.arbitr.gov.ua. У разі надсилання електронних документів без електронного цифрового підпису та факсограм необхідно надсилати також оригінал документа в паперовій формі. Електронний документ надсилати у форматі MS Word. У назві файлу зазначати номер справи.