Court ruling № 77585151, 02.11.2018, Commercial Court of Kyiv

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

02.11.2018

Справа № 910/9955/18

Господарський суд міста Києва у складі судді Ковтуна С.А., дослідивши матеріали заяви акціонерного товариства «Укртрансгаз»

про виправлення описки в рішенні

у справі за позовом акціонерного товариства “Укртрансгаз” в особі філії “Будівельно-монтажна фірма “Укргазпромбуд”

до товариства з обмеженою відповідальністю “Реон Техно”

про стягнення 2 123 952,25 грн.,

Представники:

не викликались

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду міста Києва звернулося з позовом публічне акціонерне товариство “Укртрансгаз” в особі філії “Будівельно-монтажна фірма “Укргазпромбуд” до товариства з обмеженою відповідальністю “Реон Техно” про стягнення 2 123 952 грн. неустойки.

12.10.2018 Господарський суд міста Києва ухвалив рішення про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю “Реон Техно” на користь публічного акціонерного товариства “Укртрансгаз” в особі філії “Будівельно-монтажна фірма “Укргазпромбуд” неустойки в сумі 1 952 319,75 грн., штрафу в розмірі 150 178,44 грн. та судового збору в розмірі 31 537,47 грн.

Акціонерне товариство “Укртрансгаз” звернулося до суду з заявою про виправлення описки в тексті рішення Господарського суду міста Києва № 910/9955/18 від 12.10.2018, оскільки в тексті рішення невірно зазначено публічне акціонерне товариство “Укртрансгаз” в особі філії “Будівельно-монтажна фірма “Укргазпромзбут” замість публічне акціонерне товариство “Укртрансгаз” в особі філії “Будівельно-монтажна фірма “Укргазпромбуд”.

Також позивач зазначив, що змінив назву з товариства в частині типу акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства “Укртрансгаз” на приватне акціонерне товариство “Укртрансгаз”. Відповідно до ст. 5 Закону України «Про акціонерні товариства» зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням, тому не потребує зміни сторони у спорі.

Відповідно до ст. 243 ГПК України, суд може з власної ініціативи або за заявою учасників справи виправити допущені в рішенні чи ухвалі описки чи арифметичні помилки.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 243 ГПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити заяву акціонерного товариство “Укртрансгаз” про виправлення описки в рішенні Господарського суду міста Києва № 910/9955/18 від 12.10.2018.

Виправити описку, допущену тексті рішення Господарського суду міста Києва № 910/9955/18 від 12.10.2018, замінивши по тексту публічне акціонерне товариство “Укртрансгаз” в особі філії “Будівельно-монтажна фірма “Укргазпромзбут” на акціонерне товариство “Укртрансгаз” в особі філії “Будівельно-монтажна фірма “Укргазпромбуд”.

Ухвала набрала законної сили 02.11.2018.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана в порядку, передбаченому підпунктом 17.5 пункту 17 розділу XI «Перехідні положення» Господарського процесуального кодексу України.

Суддя С. А. Ковтун