Court ruling № 76985210, 09.10.2018, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження

та призначення справи до судового розгляду по суті

09.10.2018м. ДніпроСправа № 904/3592/18

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Новікова Р.Г. при секретарі судового засідання Яковлєвій А.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали

за позовом Публічного акціонерного товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг", м. Кривий Ріг

до Товариства з додатковою відповідальністю "Криворізький завод "Універсал", м. Кривий Ріг

про стягнення неустойки у розмірі 105889грн.76коп.

Суддя Новікова Р.Г.

Представники:

Від позивача: Крят Л.Б., дов. №14-69юр від 05.03.2018р.

Від відповідача: Долгерт В.В., дов. №б/н від 15.08.2018р.

СУТЬ СПОРУ: Публічне акціонерне товариство "АрселорМіттал Кривий Ріг" звернулось до Товариства з додатковою відповідальністю "Криворізький завод "Універсал" з позовом про стягнення неустойки у розмірі 105889грн.76коп.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов договору будівельного підряду №3332 від 15.11.2017р. в частині виконання робіт у визначені договором строки.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 10.08.2018р. позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження.

До початку судового засідання на адресу суду надійшла відповідь на відзив від позивача, у якій останній зазначає про те, що договір будівельного підряду №3332 від 15.11.2017р. укладався сторонами на основі вільного волевиявлення. Вимоги позивача ґрунтуються на положеннях спірного договору та є правомірними.

Відповідач, зі свого боку, надав на адресу суду заперечення на відповідь на відзив, у яких просить суд зменшити розмір заявленої до стягнення неустойки до 1000грн.

У судовому засіданні суд дійшов висновку про необхідність закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Керуючись ст. ст. 12, 42, 46, 121, 182, 185, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 23.10.2018 о 12:30год.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань № 3-207 (2-й поверх) за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

2. Повідомити учасників справи про судове засідання, що відбудеться 23.10.2018р. о 12:30 год.

3. Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

4. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\ та у на офіційному веб-порталі Єдиного державного реєстру судових рішень за веб-адресою: http://reyestr.court.gov.ua/.

5. Ухвала набирає законної сили 09.10.2018р. та не може бути оскаржена окремо від рішення суду.

6. Повний текст підписаний 09.10.2018р.

Суддя Р.Г. Новікова