Court ruling № 74410121, 01.06.2018, Commercial Court of Kyiv

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті

01.06.2018Справа № 910/3688/18

За позовомПублічного акціонерного товариства "УКРТРАНСГАЗ" до Товариства з обмеженою відповідальністю "СВЕМОН-ЗАХІД 1948"про стягнення 5 652 118,56 грн. Суддя Підченко Ю.О. Секретар судового засідання Ярмоленко С.М

Представники сторін: від позивача:Рогатюк А.І. - представник за довіреністю;від відповідача:Сучкова Т.Є. - представник за довіреністю;

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "УКРТРАНСГАЗ" звернулось до Господарського суду міста Києва із позовними вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948" про:

- зобов'язання виконати комплекс робіт по об'єкту "ВОЛЗ Долина-Івано-Франківськ" (Будівельні роботи) (Код ЄЗС ДК 021:2015 - 45000000-7)" в повному обсязі передбаченому договором підряду від 20.07.2016 № 1607000659 та додатковими угодами до нього на загальну суму 22 454 084, 53 грн.;

- стягнення пені за період прострочення з 30.12.2016 в розмірі - 4 080, 64 грн., штрафу 7% за прострочення понад 30 днів - 1 571 785, 92 грн., всього на загальну суму 5 652 118, 56 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідачем не було виконано жодних робіт по об'єкту передбачених календарним планом-графіком виконання робіт, який є додатком № 2 до договору підряду від 20.07.2016 № 1607000659.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.04.2018 р. відкрито провадження у справі та призначено підготовче судове засідання.

19.04.2018 р. через загальний відділ суду відповідач надав клопотання про відкладення розгляду справи.

20.04.2018 р. позивач у судовому засіданні надав клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.04.2018 р. відкладено підготовче засідання на 18.05.2018 р.

14.05.2018 р. через загальний відділ суду відповідач надав відзив на позовну заяву. Одночасно відповідачем була подана заява про поновлення процесуального строку на подання такого відзиву.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.05.2018 р. задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "СВЕМОН-ЗАХІД 1948" про поновлення процесуального строку на подання відзиву на позову заяву, долучено даний відзив до матеріалів справи.

18.05.2018 р. у підготовчому судовому засіданні оголошено перерву на 01.06.2018 р.

У судовому засіданні 01.06.2018 р. позивач надав письмові пояснення щодо розрахунку штрафних санкцій (пені), а відповідач надав заперечення на відповідь на відзив.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України, за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

З огляду на те, що у судовому засіданні 01.06.2018 здійснено дії передбачені ст. 182 Господарського процесуального кодексу України, а також те, що представники сторін у даному судовому засіданні зазначили, що повідомлені про наслідки закриття підготовчого засідання, суд вважає за можливе закрити підготовче провадження та призначити справу до розгляду по суті.

Керуючись ст. ст. 12, 177, 178, п. 3 ч. 2 ст. 185, ст. ст. 195, 196, 234, Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.

2. Судове засідання у справі № 910/3688/18 призначити на 22.06.18 о 11:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 10 .

3. Повідомити учасників процесу про розгляд справи по суті.

4.Попередити учасників судового процесу про наслідки неявки в судове засідання відповідно до ст.ст. 202-203 Господарського процесуального кодексу України.

5. Попередити учасників судового процесу, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

6.Учасникам процесу направити в судове засідання своїх представників, повноваження, яких повинні бути оформлені у відповідності з вимогами ст. 58 Господарського процесуального кодексу України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.

7. Ухвала набирає законної сили з моменту підписання та оскарженню не підлягає.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua

Суддя Ю.О. Підченко